13_1538530  

 

 Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,  

www.sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59-4510/2022

г. Южно-Сахалинск

05 сентября 2023 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че  С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-4510/2022  

по исковому заявлению, уточненному в порядке статьи 49 АПК РФ,  государственного унитарного дорожного предприятия Сахалинской области  «Экспромт» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая  фирма «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору субподряда № СКФ 12/19 от  23.12.2019 года в сумме 1 175 345,71 рублей, неустойки за период с 18.02.2020 по  01.08.2022 в сумме 312 748,69 рублей, неустойки с 02.08.2022 по момент  фактического исполнения обязательства, а также судебных расходов в виде  оплаченной государственной пошлины в сумме 30 881 рубль.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»,  временный управляющий ООО строительно-коммерческая фирма «СПЕЦСТРОЙ»  ФИО1,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма «СПЕЦСТРОЙ» в пользу государственного унитарного  дорожного предприятия Сахалинской области «Экспромт» задолженность в сумме  1 175 345 рублей 71 копейку, пени в сумме 506 391 рубль 78 копеек, а также  судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 29 877 рублей,  всего – 1 711 614 рублей 49 копеек.  

В удовлетворении исковых требований государственного унитарного  дорожного предприятия Сахалинской области «Экспромт» о взыскании с  общества с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма  «СПЕЦСТРОЙ» пеней за период с 30.03.2023 года по день фактического  исполнения обязательства по оплате отказать.  

Возвратить государственному унитарному дорожному предприятию  Сахалинской области «Экспромт» из федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 1 004 рубля, излишне уплаченную за рассмотрение искового  заявления на основании платежного поручения № 3614 от 22.08.2022 года.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном  порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу.  

Судья Т.С. Горбачева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 1:36:00

Кому выдана Горбачева Татьяна Сергеевна