43/2022-121882(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-8535/2022

г. Курган

29 ноября 2022 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания в письменном виде помощником судьи  Жилиной Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительный Альянс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Отделу образования Администрации Шатровского муниципального округа  Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании денежных средств, 

при участии в судебном заседании: данные в протоколе, 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

решил:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с отдела образования Администрации Шатровского муниципального  

округа Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «Строительный Альянс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в порядке субсидиарной ответственности за счет  

средств бюджета задолженность в размере: 

14 881 руб. 76 коп. неустойки за период с 17.07.2021 по 23.08.2021 по делу  

 № А34-13622/2021; 264 513 руб. 25 коп. неустойки за период с 24.08.2021 по 31.03.2021; 

31 224 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по  

делу № А34-13622/2021; 

25 000 руб. 00 коп. судебных расходов по оплате услуг представителя по делу  

 № А34-13622/2021; 9 008 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины; 19 127 руб. 50 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительный  

Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  

22 187 руб. 00 коп. излишне уплаченной государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской  области.  

Судья Т.Ю. Желейко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 8:22:12

Кому выдана Желейко Татьяна Юрьевна