АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Октябрьский проспект, дом 14, город Владимир, 600025 

тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13 http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

город Владимир «19» декабря 2018 года Дело № А11-5556/2018 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой – Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>; место нахождения: ул. Строителей, д. 15, стр. 1, г. Ковров,  Владимирская обл., 601915)  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Партнер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения:  ул. Лопатина, д. 68, г. Ковров, Владимирская обл., 601900)  

о взыскании 666 905 рублей 88 копеек. 

Руководствуясь статьями 17, 49, 65, 70, 71, 110, 167 – 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд,  

Р Е Ш И Л 

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) от взыскания с общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Партнер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  расходов на услуги генерального подряда по договору № СД-2515 от  25.04.2017 в сумме 98 738 рублей 71 копейки, по договору № СД-2879 от  05.07.2017 в сумме 75 129 рублей 85 копеек, взыскания задолженности по  договору № СД-1788 от 06.09.2016 в сумме 37 374 рублей 03 копеек.  

Производство по делу № А11-5556/2018 в данной части прекратить. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Партнер» (ОГРН 1153332000436, ИНН 3305792532)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН 1043302202503, ИНН 3305050900)  неустойку по договору № СД-2515 от 25.04.2017 в сумме 89 806 рублей 00  копеек, за период с 31.08.2017 по 31.10.2017 и штраф в сумме 60 000 рублей  00 копеек, неустойку по договору № СД-2879 от 05.07.2017 в сумме 5667  рублей 00 копеек, начисленную за период с 26.11.2017 по 31.10.2018, и  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5664 рублей 00 копеек.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в  законную силу.  

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 10 674 рублей 12 копеек, излишне уплаченную по платежному  поручению от 18.04.2018 № 3026, оригинал которого остается в материалах  дела в связи с частичным возвратом государственной пошлины.  

Основанием возврата государственной пошлины является настоящее  решение.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской  области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Ю.В. Бондарева-Битяй