АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-279958/24-51-2189

29 апреля 2025 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи О. В. Козленковой О. В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем В. А. Кундузовой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТАКТ» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании по договору строительного подряда № Х722518-286288/СКП от 16 сентября 2022 года неустойки в размере 8 451 027 руб. 67 коп.,  

при участии:  

от истца – ФИО1, по дов. № 53Д-СЭС/2024 от 01 апреля 2024 года;  

от ответчика – представитель ФИО2 не допущена в связи с непредставлением документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности (ч. 3 ст. 59, ч. 4 ст. 61, ч. 4 ст. 63 АПК РФ);  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТАКТ» в пользу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» по договору строительного подряда № Х722518-286288/СКП от 16 сентября 2022 года неустойку в размере 8 451 027 руб. 67 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 278 531 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О. В. Козленкова