100208_1784336 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А74-16191/2018

г. Абакан

13 марта 2019 года

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению иску общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к государственному казённому  учреждению Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 3 418 801 рубля 58 копеек,  

встречный иск государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление  автомобильных дорог Республики Хакасия» к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажная компания» о взыскании 6 728 119 рублей 40 копеек.  

Руководствуясь статьями 49, 150, 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажная компания» о взыскании 3 418 801 рубля 58 копеек и прекратить производство по  делу по первоначальному иску.  

2. Взыскать с государственного казённого учреждения Республики Хакасия  «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажная компания» 40 094 (сорок тысяч девяносто  четыре) рубля расходов по оплате государственной пошлины.  

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  компания» из федерального бюджета 1 000 (одну тысячу) рублей государственной  пошлины  

4. Удовлетворить встречный иск частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  компания» в пользу государственного казённого учреждения Республики Хакасия  «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» 1 345 623 (один миллион триста  сорок пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 88 копеек неустойки.  

Отказать в удовлетворении остальной части иска. 

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  компания» в доход федерального бюджета 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок  один) рубль государственной пошлины.  

6. Произвести зачёт между суммой государственной пошлины подлежащей возврату  из федерального бюджета по первоначальному иску и суммой взыскиваемой в доход  федерального бюджета по встречному иску с общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажная компания»: в результате зачёта взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» в доход федерального  бюджета 55 641 (пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок один) рубль государственной  пошлины.  

7. Произвести зачёт между расходами истца по уплате государственной пошлины  подлежащей взысканию по первоначальному иску и суммой взыскиваемой в пользу  государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных  дорог Республики Хакасия» по встречному иску: в результате зачёта взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» в пользу  государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных  дорог Республики Хакасия» 1 305 529 (один миллион триста пять тысяч пятьсот двадцать  девять) рублей 88 копеек неустойки.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья А.В. Лиходиенко