1010/2022-187571(2) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 

 http://tambov.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

 Резолютивная часть

Дело № А64-7643/2022

08 февраля 2023г.

г. Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Хорошун Е.А.  

при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного  заседания ФИО1, после перерыва без использования средств  аудиозаписи помощником судьи Уколовой Л.В.  

рассмотрел в судебном заседании дело № А64-7643/2022 по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Стинэк», г.Тамбов  к Комитету дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, г.Тамбов  

об обязании заключить дополнительное соглашение при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен надлежащим образом, 

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности № 50-40-511/22 от  21.07.2022г. (до перерыва),  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города  Тамбова (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Стинэк» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) дополнительное соглашение № 3  к муниципальному контракту № 17/21 от 31.08.2021г. на выполнение работ для  муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству автомобильной  дороги по ул.Магистральной на участке от улицы Мичуринской до улицы Бастионной в  городе Тамбове (I этап) Идентификационный код закупки позиции плана-графика:  213682902820068290100100070014211414 о продлении срока выполнения работ на 9  месяцев, т.е. «С момента заключения контракта по 01.07.2023г.».  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской  области.  

Судья Е.А. Хорошун 

08 февраля 2023 года