4100/2023-93768(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-6948/2023  

от 29 августа 2023 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Взыскать с государственного казенного учреждения Архангельской области  "Главное управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН 

<

***>)  

47 646 руб. 16 коп. неустойки, а также 1906 руб. в возмещении расходов по уплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении оставшейся части первоначального иска отказать. По встречному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" в пользу  государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление  капитального строительства" 31 126 руб. 49 коп., в том числе 26 126 руб. 49 коп.  неустойки, 5000 руб. штрафа.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" в доход  федерального бюджета 1245 руб. государственной пошлины.  

Окончательно, путем зачета встречных однородных требований: 

Взыскать с государственного казенного учреждения Архангельской области  "Главное управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН 

<

***>)  

16 519 руб. 67 коп. неустойки, а также 1906 руб. в возмещении расходов по уплате  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" в доход  федерального бюджета 1245 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.В. Распопин   Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 5:15:00

Кому выдана Распопин Максим Владимирович