Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 http://kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград Дело № А21-16502/2023 

«06» июня 2024 года  

Резолютивная часть решения объявлена «03» июня 2024 года  Решение изготовлено в полном объеме «06» июня 2024 года  

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.  при ведении протокола судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» к  СП ООО «ВИАДУК» о взыскании 2 215 249,18 рублей  

при участии в заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от ответчика: н/я установил. 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ» обратилось в  суд с иском к Совместному предприятию обществу с ограниченной  ответственностью «ВИАДУК» о взыскании основного долга в сумме 2 018 816  рублей, неустойки в сумме 196 433,18 рублей.  

 Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.  Судом установлено. 

 Между сторонами был заключен договор от 07.07.2021 года № 07/07/2021.  

 По условиям договора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (субподрядчик) обязалось  выполнить работы по строительству пешеходных переходов в разных уровнях  автомобильной дороги Калининград - Черняховск – Нестеров, а СП ООО «ВИАДУК»  (подрядчик) обязалось работы принять и оплатить.  

В соответствии с пунктом 5.1 договора срок выполнения работ – 01.11.2022  года.  

В соответствии с пунктом 4.2 договора оплата работ осуществляется в течение  35 дней со дня подписания акта по форме КС-2, справки по форме КС-3.  

В соответствии с пунктом 11.1.1 договора в случае просрочки исполнения  обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать  уплатить пени в размере одной трехсотой действующей в срок суммы за каждый  день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со  дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения  обязательства.  

В материалы дела представлены подписанные акты о выполнении работ от  14.06.2022 года, от 14.12.2022 года, от 26.04.2023 года на общую сумму 4 106 129  рублей.  

Согласно расчету субподрядчика задолженность подрядчика по оплате  выполненных работ составляет 2 018 816 рублей.  

Представитель подрядчика в судебных заседаниях пояснял, что весной 2023  года произошла смена руководителя общества; новому руководителю не были  переданы документы; требуются дополнительные документы в подтверждение  обстоятельств выполнения работ по договору.  

Субподрядчик представил в материалы дела исполнительную документацию.  Из подписанных актов освидетельствования скрытых работ следует, что работы  выполняло ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ».  

На запрос суда ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог  «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства  подтвердило, что СП ООО «ВИАДУК» выступало генеральным подрядчиком по  госконтракту; работы им сдавались в период с 04.12.2020 года по 22.12.2023 года;  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» являлось субподрядчиком.  

Доказательств оплаты работ в полном объеме подрядчиком не представлено. 

Требования субподрядчика в части основного долга в сумме 2 018 816 рублей  подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310 ГК РФ,  положений договора.  

Согласно расчету субподрядчика за период с 20.07.2022 года по 19.11.2023 года  по положениям пункта 11.1.1 подлежит уплате неустойка в сумме 196 433,18 рублей.  

Подрядчик возражений в отношении расчета неустойки не представил. 

Требования субподрядчика в части неустойки в сумме 196 433,18 рублей  подлежат удовлетворению на основании положений статьи 330 ГК РФ, положений  договора.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Совместного предприятия общества с ограниченной  ответственностью «ВИАДУК» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) основной  долг в сумме 2 018 816 рублей, неустойку в сумме 196 433,18 рублей, расходы по  госпошлине в сумме 34 076 рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный  апелляционный суд.  

Судья О.Н.Шкутко