14/2024-25818(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-11586/2023

г. Благовещенск

19 марта 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., 

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  

государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «СтройКом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 3 211 265,59 руб. (после уточнений), 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройКом» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения  Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени)  за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 23.11.2020 № 178  на выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального  строительства «Строительство здания пристройки (фильтр-приемник) к детской  поликлинике № 1 ГАУЗ АО «Детская ГКБ» за период с 07.06.2022 по 02.08.2023 в размере  1 479 934,60 руб.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройКом» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 17 999 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина