12109/2021-44310(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-11041/2020

г. Оренбург

06 апреля 2021 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Хижней Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению от 25.08.2020 г. исх.  171 (поступило в арбитражный суд 27.08.2020) общества с  ограниченной ответственностью «Геосервис» (ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 18.04.2003, ИНН: 

<

***>,  Калининградская область, город Светлый)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное предприятие «Железнодорожная автоматика и  телемеханика» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  06.09.2013, ИНН: 

<

***>, Челябинская область, город  Магнитогорск)  

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 5  700 000 руб., договорной неустойки за нарушение срока начала работ в  размере 1 869 000 руб., процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 13.03.2020 г. по 25.08.2020 в размере 134 401  руб. 64 коп., а также процентов за пользование чужими денежными  средствами с 26.08.2020 по день фактической уплаты долга, расходов  по оплате государственной пошлины в размере 61 517 руб.,  

руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  

«Геосервис» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Строительно-монтажное предприятие «Железнодорожная автоматика  

и телемеханика» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Геосервис» задолженность по договору подряда № П21/2019 от  23.08.2019 в сумме 7 703 401 руб. 64 коп., в том числе: основной долг в  размере 5 700 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения  работ в размере 1 869 000 руб., процентов за пользование чужими  денежными средствами в размере 134 401 руб. 64 коп., а также  проценты за пользование чужими денежными средствами,  начисленными с 26.08.2020 по дату фактической уплаты основного  долга.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после обращения в  Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о выдаче  исполнительного листа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное предприятие «Железнодорожная автоматика  и телемеханика» в доход федерального бюджета государственную  пошлину за рассмотрение искового заявления в размере 61 517 рублей.  

Исполнительный лист направить налоговому органу в порядке  статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по  истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) в  срок, не превышающий месяц со дня его принятия (изготовления в  полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья Э л е к т р о н н а я   п о д п и с ь  д е й с т в и т е л ь н а . Е.Ю. Хижняя 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.10.2020 7:39:19

 Кому выдана Хижняя Екатерина Юрьевна