10/2022-122886(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-15300/2021

09 декабря 2022 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Митиной О.П.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

третьи лица: федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального  строительства Министерства обороны Российской Федерации» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>), Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное  военно-строительное управление по специальным объектам» (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>),  

о взыскании неустойки, в отсутствии участвующих в деле лиц, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное  военно-строительное управление № 14» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 61 460 000 руб. неустойки, 200 000 руб. судебных расходов.  

В остальной части в иске отказать. 

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.   

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во  Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы (в том числе в  электронном виде) через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня  изготовления в полном объеме.  

Судья О.П. Митина  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.08.2022 8:35:00

Кому выдана Митина Оксана Петровна