АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-12260/23

г. Уфа

27 мая 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хазиахметовой  З.Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щукиной  Ю.О., рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Строительные технологии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СМУ-3»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 650 559 руб. 50 коп. долга за  работы  

 По встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик СМУ-3» к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительные технологии» о взыскании 5 231 419 руб. 64 коп.  неустойки.  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>), отказать.  

Встречные исковые требования удовлетвориться частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  технологии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СМУ-3» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 219 813 руб. 04 коп. неустойки, а также 49 157  руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хазиахметова