99/2017-22802(1) 

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

в виде резолютивной части решения в порядке ст. 229 АПК РФ

Дело № А66-346/2017

г.Тверь

16 марта 2017 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Беловой А.Г.,  рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области,  г.Тверь к Индивидуальному предпринимателю ФИО1, г.Фролово  

о взыскании 21 907,57 руб. неустойки (штрафа), 3 943,36 руб. неустойки  (пени) и расторжении контракта от 24.02.2016 № 0136200003616000008- 0020473-01,  

Руководствуясь ст.ст. 4, 110, 148, 149, 226-229, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 309, 310, 330, 452,  779-783 Гражданского кодекса Российской Федерации Арбитражный суд  Тверской области  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайств индивидуального предпринимателя  ФИО1 о рассмотрении спора по общим  правилам искового производства от 04.02.2017, об участии в судебном  заседании путем использования систем видео-конференцсвязи от 06.02.2017,  о проведении экспертизы от 06.02.2017, о передаче дела в арбитражный суд  по месту нахождения (месту жительства) ответчика от 11.02.2017, о  рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей от 14.02.2017  отказать.  

В удовлетворении ходатайства Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о рассмотрении дела  по общим правилам искового производства от 01.03.2017 № б/н отказать.  

 Оставить без рассмотрения требование Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о расторжении государственного контракта от  24.02.2016 № 0136200003616000008-0020473-01.  

 Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН ИП 304345605800080) в пользу  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку (штраф),  

предусмотренную государственным контрактом от 29.02.2016   № 0136200003616000008-0020473-01 в размере 21 907,57 руб., а также  3 943,36 руб. неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН ИП 304345605800080)  государственную пошлину в доход Федерального бюджета в размере 2 000  руб.  

 Выдать исполнительные листы взыскателям в порядке ст. 319 АПК РФ.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд, г.Вологда в пятнадцатидневный срок со  дня его принятия.  

 Судья А.Г.Белова