АРБИТРАЖНЫЙ СУД  CАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», тел. (846)207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

26 октября 2023 года

Дело №

А55-8828/2023

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 октября 2023 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Лигерман А.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании 19.10.2023 дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Элитстрой"   ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2011, ИНН: 

<

***>

к  акционерному обществу "Тевис"  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2002, ИНН: 

<

***>

о взыскании

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен

от ответчика – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Элитстрой" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к акционерному обществу "Тевис" о взыскании задолженности в сумме 4 034 424,22 руб. 22 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами начисленные по 23.03.2023 г. в сумме 26 332,65 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, на численные на сумму основного долга с 24.03.2023 г. по дату фактического исполнения решения суда.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве.

В судебном заседании 24.08.2023 ответчиком было заявлено ходатайство об истребовании у истца исполнительной документации по договору подряда № 1321-22С от 10.01.2022. Такое ходатайство обусловлено безусловным основанием для отказа в оплате работ, при отсутствии исполнительной документации, как на том настаивал ответчик.

Истец возражал против удовлетворения ходатайства ответчика, указав на отсутствие исполнительной документации, поскольку, восстановление благоустройства, равно как и ремонтные работы выполняются без проектной документации, составление данной документации для указанных видов работы не предусмотрено.

Рассмотрев ходатайство ответчика об истребовании, арбитражный суд, руководствуясь статьями 66 и 159 АПК РФ, не нашел оснований для его удовлетворения, в виду фактического отсутствия заявленных документов, ходатайство ответчика надлежащим образом не мотивировано применительно к положениям статей 723, 726 ГК РФ, кроме того, ни в досудебном порядке, ни в ходе рассмотрения дела ответчик к истцу с такими требованиями не обращался, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 10.01.2022 между АО «ТЕВИС» (Заказчик) и ООО «ЭлитСтрой» (Подрядчик) был заключен Договор подряда № 1321-21С, в соответствии с которым Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы, виды которых и перечень объектов, вверенных в работы, перечислены в п. 1.1. Договора.

Стоимость обусловленных Договором работ, в редакции Дополнительного соглашения № 1 составляет 18 585 907,13 руб. 13 коп., включая НДС (20%) - 3 097 651,19 руб. 19 коп.

Как указывает истец, обязательства принятые по договору № 1321-21С от 10.01.2022 были исполнены надлежащим образом, однако, Ответчиком допущено нарушение, выразившееся в не оплате принятых работ.

Так, Подрядчик передал Заказчику результат выполненных работ по актам: КС-2, КС-3 № 97 от 05.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 92 от 05.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 93 от 05.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 94 от 05.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 931 от.20.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 930 от 20.10.2022 г., которые были подписаны заказчиком без замечаний, однако, вопреки установленным требованиям до настоящего времени не оплачены.

Требование (исх. № 574/22 от 21.12.2022 г. с вх. № 19783 от 21.12.2022 г.) оплаты задолженности в сумме 828 871,26 рублей, заявленное в порядке внесудебного урегулирования спора, было оставлено АО «ТЕВИС» без удовлетворения.

Кроме того, Подрядчик передал Заказчику результат выполненных работ по актам: КС-2, КС-3 № 84 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 85 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 95 от 31.10.2022 г, КС-2, КС-3 № 96 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 98 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 101 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 99 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 100 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № Ю2 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 103 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 104 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 490 от 31.10.2022 г. общей стоимостью 3 205 552,96 руб.

В связи с нарушением Ответчиком порядка приемки выполненных работ, установленного договором подряда № 1321-21С от 10.01.2022 г., Истец подписал указанные акты: КС-2, КС-3 № 84 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 85 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 95 от 31.10.2022 г, КС-2, КС-3 № 96 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 98 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 101 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 99 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 100 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 102 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 103 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 104 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 490 от 31.10.2022 г. общей стоимостью 3 205 552,96 руб. в одностороннем порядке, в соответствии с ч. 4 ст. 753 ГК РФ и уведомил Ответчика письмом исх. № 94/23 от 08.02.2023 г. с вх. № 51115-01172 от 08.02.2023г., заявив, при этом, в порядке внесудебного урегулирования спора требование об оплате выполненных работ.

Однако, требования Истца, изложенные в претензии исх. № 94/23 от 08.02.2023 г. с вх. № 51115-01172 от 08.02.2023 г., АО «ТЕВИС» выполнены не было, задолженность, в сумме 4 034 424,22 руб. 22 коп не погашена.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с данным исковым заявлением.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В подтверждение исполнения обязательств по договору истцом представлены в материалы дела, что подтверждается акты: КС-2, КС-3 № 84 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 85 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 95 от 31.10.2022 г, КС-2, КС-3 № 96 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 98 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 101 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 99 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 100 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 102 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 103 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 104 от 31.10.2022 г., КС-2, КС-3 № 490 от 31.10.2022. Указанные акты ответчиком не подписаны, мотивированного отказа в материалы дела не представлено.

Между тем, ответчик сам факт выполнения работ не оспорил, доказательств оплаты долга не представил.

Мотивированные возражения по поводу качества, объема и стоимости работ, указанных в спорных актах, как это предусмотрено положениями статей 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями пункта 9.2. договора, ответчиком в адрес истца не направлялись.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на нарушение истцом требований договора, а именно указывает на непредставление истцом исполнительной документации.

Однако, указанный довод судом отклоняется, поскольку, пунктом  3.1. Договора подряда установлен порядок расчетов по договору, согласно которому расчеты по договору производится Ответчиком за часть фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца в течение семи дней после подписания актов о приемке выполненных работ.

Следовательно, положение договора не ставит в зависимость оплату за выполненные работы от представления исполнительной документации.

Пунктом 9.2. Договора установлено, что заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) по акту и справке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком о готовности и при наличии: оформленных актов на скрытые работы, промежуточных актов приемки работ, протокола (ов) химико-бактериологического анализа качества воды (подтверждает соответствие качества отобранной воды на пробу СанПИН), акта испытания и пусконаладочные работы. В случае отсутствия замечаний по выполненным работам и исполнительной документации, принять работу (ее результат) и подписать сопутствующие приемке работ документы.

В силу статьи 726 ГК РФ, отказываясь оплачивать переданные результаты подрядных работ по причине не передачи подрядчиком исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятого им объекта подряда по прямому назначению (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.12.2021 N Ф06-9818/2021 по делу N А12-479/2021).

В отсутствие таких доказательств отказ от оплаты работ по указанному мотиву не может являться обоснованным.

Такие доказательства ответчик не представил.

Таким образом, сам по себе факт непредставления подрядчиком исполнительной документации (полностью либо частично) не может являться безусловным основанием для отказа в оплате выполненных работ.

Частичная оплата ответчиком выполненных работ, а также отсутствие мотивированного отказа ответчика от подписания полученных актов о приемке выполненных работ свидетельствуют о том, что выполненные подрядчиком работы приняты заказчиком без каких-либо замечаний, в том числе относительно непредоставления исполнительной документации, требований о передаче исполнительной документации ответчиком не заявлялось.

Кроме того, истцом в материалы дела представлены дополнительные пояснения, в которых указано, что по данному договору обществом были выполнены работы, по которым исполнительная документация не составляется. Истец ссылается на ч. 1.5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128, которым установлено, что «Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ».

Учитывая, что объект используется по прямому назначению, имеет потребительскую ценность, поскольку результатом работ является факт подключения жилых домов к системам водоснабжения и водоотведения, требование истца о взыскании с ответчика основного долга суд признает обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Ответчик указывает, что уведомлением от 09.01.2023 г. АО «ТЕВИС» сообщило об отказе от исполнения Договора подряда.

Однако, как указал Верховный Суд в п. 19 Обзора Судебной практики Верховного Сулла РФ N 2 (2018) (Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 июля 2018 г.), прекращение договора подряда не должно приводить к неосновательному обогащению заказчика - к освобождению его от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ, принятых заказчиком и представляющих для него потребительскую ценность (ст. 1102 ГК РФ).

Таким образом, прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доводы, приведенные ответчиком, рассмотрены судом. Вместе с тем они не повлияли на оценку судом установленных по делу фактических обстоятельств.

На основании вышеизложенного, требования истца о взыскании задолженности в размере 4 060 756,87 руб. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 16 26 332,65 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, на численные на сумму основного долга с 24.03.2023 г. по дату фактического исполнения решения суда.

Согласно пункту 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу положений п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В пунктах 37, 40, 54 Пленум Верховного Суда РФ В постановлении N 7 от 24.03.2016 разъяснил следующее.

Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Расчет процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, осуществляется по ставкам, опубликованным для того федерального округа, на территории которого в момент заключения договора, совершения односторонней сделки или возникновения обязательства из внедоговорных отношений находилось место жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, - место его нахождения (пункт 2 статьи 307, пункт 2 статьи 316 ГК РФ).

Представленный истцом расчет процентов проверен судом и признан верным, ответчиком не оспорен.

Как указано в пункте 48 Постановления Пленума ВС РФ N 7 от 24.03.2016, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, имевшим место в соответствующие периоды после вынесения решения (пункт 1 статьи 395 ГК РФ).

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

Учитывая, что обязанность по договору ответчиком не исполнена, истец правомерно начислил проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ в сумме 26 332,65 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, на численные на сумму основного долга с 24.03.2023 г. по дату фактического исполнения решения суда.

Таким образом, требования истца в указанной части также подлежат удовлетворению в заявленной сумме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

 

Руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества "Тевис" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2002, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества "Тевис" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2002, ИНН: 

<

***>) 4 060 756,87 руб. основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 26 332,65 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами с 24.03 2023 по дату фактического погашения долга, а также 43 304 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области в установленные законом сроки.

 

Судья

 

/

А.Ф. Лигерман