71_564270 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  29.06.2020 Дело № А62-10838/2019  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 6» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Акционерному обществу «Дорогобужкотломаш» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью  «Металломонтаж» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору подряда от 15.08.2014 № 233/14 в  размере 5 707 358 руб. 04 коп. и неустойки за нарушение сроков выполнения  работ в сумме 10 461 587 руб. 08 коп.,  

при участии в судебном заседании: от истца: не явились, извещены надлежащим образом; от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 20.05.2020; 

от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом;  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 12 610 080 руб. 12 коп., в том числе:  неосновательное обогащение в размере 5 707 358 руб. 04 коп., неустойку за  

период с 01.11.2016 по 19.02.2020 в размере 6 883 073 руб. 80 коп., проценты  за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с  20.02.2020 по 11.03.2020 в сумме 19 648 руб. 28 коп.  

Взыскать с Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими  денежными средствами, начисляемые на сумму долга 5 707 358 руб. 04 коп.,  исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие  периоды, начиная с 12.03.2020 по дату фактической уплаты долга.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.  

 Взыскать с Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 80 157 руб.  государственной пошлины.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 6» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета 80 157 руб. государственной  пошлины.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев  после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию –  Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение  суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и  кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья И.Л. Каринская