АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дело № А27-8043/2024 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации  

(резолютивная часть) 

03 июля 2024 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании  

с участием представителя ООО "Монтажэнергострой" по доверенности от  

09.01.2024 г. – ФИО1, 

представителя МКУ "Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" (выписка из ЕГРЮЛ) – ФИО2,  

дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой", г. Кемерово  

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

к муниципальному казенному учреждению "Управление капитального  

строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа", г. Ленинск-Кузнецкий  

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

о взыскании 826 692,19 руб. неустойки по муниципальному контракту  

 № 0839600002122000006 от 12.10.2022 г. (с учетом изменения исковых требований в  

порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) 

по встречному исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения "Управление капитального  

строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа", г. Ленинск-Кузнецкий  

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой", г.  

Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> 

о взыскании неустойки в размере 1 554 679,71 руб. 

Руководствуясь статьями 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьями 34, 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд", статьями 110, 167 - 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Монтажэнергострой" удовлетворить.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление капитального  строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Монтажэнергострой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 846 226,19 руб., в  том числе 826 692,19 руб. неустойки по Муниципальному контракту   № 0839600002122000006 от 12.10.2022 г. за период 26.11.2022 г. – 28.12.2023 г., 19 534  руб. расходов на уплату государственной пошлины.  

Возвратить частично обществу с ограниченной ответственностью  "Монтажэнергострой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального  бюджета 245 руб. государственной пошлины, перечисленной платежным поручением  от 25.04.2024 г. № 2606.  

Встречные исковые требования муниципального казенного учреждения  "Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа"  оставить без удовлетворения.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление капитального  строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 28 547 руб. государственной  пошлины за рассмотрение дела (встречного иска).  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья В.В. Тимохин