407/2023-248176(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

город Омск  № дела  29 декабря 2023 года А46-20951/2023  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Уховой Л.Д., при ведении  протокола судебного заседания помощником секретарем ФИО1, рассмотрев дело  по с исковым заявлением акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к Департаменту строительства Администрации города Омска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 3 769 руб., 52 коп.,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, по доверенности; от ответчика – не явились; 

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен акционерным обществом «Омскэлектро» к департаменту строительства  Администрации города Омска о взыскании 3769 руб. 52 коп. процентов за пользование  чужими денежными средствами.  

Определением Арбитражного суда Омской области от 23.11.2023 исковое заявление  принято к производству и назначено предварительное судебное заседание на 21.12.2023.  

Указанным определением стороны были уведомлены, что в случае их надлежащего  извещения о месте и времени рассмотрения предварительного судебного заседания и  судебного разбирательства по существу, они не явятся в предварительное судебное  заседание и не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд, признав  дело подготовленным, вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть  судебное заседание в первой инстанции.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте предварительного  судебного заседания, в судебное заседание не явился.  

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 136 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при неявке в предварительное судебное заседание  надлежащим образом извещенных ответчика, других заинтересованных лиц, заседание  проводится в их отсутствие.  

Поскольку ответчик не представил в материалы дела возражения относительно  рассмотрения дела в его отсутствие, равно как и возражений против завершения  предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в первой инстанции,  суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в  первой инстанции.  

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил  следующее.  

11 августа 2022 года между акционерным обществом «Омскэлектро» (сетевая  организация) и департаментом строительства Администрации города Омска (заявитель)  был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 763/22, по условиям которого сетевая организация обязалась  осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих  устройств заявителя – ВРУ на объекте: «Строительство линии наружного освещения по ул.  26-я Рабочая на участке от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская» расположенное на  земельных участках с кадастровыми номерами: 55:36:120307:3449, местоположение  

установлено по адресу: г. Омск, центральная часть кадастрового квартала: 55:36:120307;  55:36:120307:3449, местоположение установлено по адресу: г.Омск, ОАО, ул. Кирова, 173;  55:36:000000:159283, местоположение установлено по адресу: г. Омск, ОАО, на земельном  участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. 26- я Рабочая (от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская); 55:36:000000:1475, местоположение  установлено по адресу: г. Омск, ОАО, на земельном участке расположена автомобильная  дорога общего пользования местного значения ул. Харьковская (от ул. 1-я Военная до ул.  30-я Рабочая); 55:36:120307:23282, местоположение установлено по адресу: г. Омск, ОАО,  на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного  значения ул. 2-я Брянская (от ул. 15-я Рабочая до ул. 27-я Рабочая).  

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным  лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства РФ от  27.12.2014 г. № 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося  к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им  настоящих Правил.  

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического  присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор  с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую  организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,  принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом  основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц  мероприятия по технологическому присоединению.  

Вышеуказанные Правила определяют порядок и особенности технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов  по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих  устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия  договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,  устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для  присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения  заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия)  технической возможности технологического присоединения и особенности технологического  присоединения энергопринимающих: устройств потребителей посредством  перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа пс1требителей  электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.  

Как указывает сетевая организация, заключило с департаментом строительства  Администрации города Омска договор типовой формы.  

Согласно пункту 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по  осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ,  в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их  проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих  устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии  с условиями настоящего договора.  

Статья 432 ГК РФ гласит, что договор считается заключённым, если между сторонами, в  требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным  условиям договора.  

Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ договор заключается посредством направления оферты  (предложения заключить договор) одной из сторон и её акцепта (принятия предложения) другой  стороной.  

В соответствии с Правилами пункта 105 АО «Омскэлектро» в личном кабинете заявителя  разместило договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  от 11.08.2022 г, № 763/22, счёт от 26.07.2022 г. № 7821 на оплату технологического  присоединения по договору, подписанные со стороны сетевой организации технические  условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в  соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения  мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой  организации.  

Платёжным поручением от 11.08.2022 г. № 498 была произведена частичная  оплата вышеуказанного счёта в сумме 8 501,46 руб., что подтверждает заключение  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между АО  «Омскэлектро» и департаментом строительства Администрации города Омска.  

Исходя из содержания п. 2 договора, технологическое присоединение необходимо для  электроснабжения объекта, расположенного (который будет располагаться) —  «Строительство линии наружного освещения по ул. 26-я Рабочая на участке от ул.  Хабаровская до ул. 2-я Брянская», расположенное на земельных участках с кадастровыми  номерами: 55:36:120307:3449, местоположение установлено по адресу: г. Омск, центральная  часть кадастрового квартала: 55:36:120307; 55:36:120307:3449, местоположение установлено  по адресу: г, Омск ОАО, ул, ФИО3, 173; 55:36:000000:159283, местоположение установлено  по адресу: г. Омск, ОАО, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего  пользования местного значения ул. 26-я Рабочая (от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская);  55:36:000000:1475, местоположение установлено по адресу: г. Омск, ОАО, на земельном  участке расположена автомобильная дрога общего пользования местного значения ул.  Харьковская (от ул, 1-я Военная до ул. 30-я Рабочая); 55:36:120307:23282, местоположение  установлено по адресу: г. Омск, ОАО, на земельном участке расположена автомобильная  дорога общего пользования местного значения ул. 2-я Брянская (от ул. 15-я Рабочая до ул.  27-я Рабочая).  

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов  элекгросетевого хозяйства может устанавливаться в соответствии с указанными принципами  и порядком определения платы за технологическое присоединение объектов по  производству электрической энергии либо посредством установления размера платы  федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов или  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области  государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством  Российской Федерации.  

Согласно п. 8 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнять,  указанные в разделе III договора, обязательства по оплате расходов на технологическое  присоединение.  

.Раздел III договора определяет размер платы за технологическое присоединение и  порядок расчётов.  

Согласно п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется  в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии по Омской области от  15.07.2022 г. № 85/34 и составляет 47 230,34 руб., кроме того НДС по ставке 20 % в сумме 9  446,07 руб. Всего с НДС цена договора составляет 56 676.41 руб. Пунктом 11 договора  определён порядок расчётов.  

В силу п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и  юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу  общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и  обязанности.  

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают; в том числе, из  договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок]  хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.  

Обязательства АО «Омскэлектро» в рамках договора выполнены в полном объеме,  что подтверждается уведомлением от 27.07.2023 г. № 400325/23 об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанным сторонами по  договору.  

В соответствии с абз. 1, 2 п. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике» плата за технологическое присоединение объектов по производству  

электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством  

Российской Федерации или уполномоченным федеральном органом исполнительной  власти, в том числе посредством применения тарифных ставок. Размер платы за  технологическое присоединение и (или) размер тарифных ставок определяются исходя из  расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией  

в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов  электросетевого хозяйства.  

АО «Омскэлектро» направлена претензия с просьбой оплатить образовавшуюся  задолженность.  

Отсутствие действий со стороны ответчика по оплате задолженности послужило  основанием для предъявления истцом настоящего иска в суд.  

Впоследствии ответчик сумму основной задолженности погасил, в связи с чем истец  просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами.  

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд  устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и  возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для  правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.  

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на  которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.  

Оценив представленные доказательства, суд полагает заявленные исковые требования  подлежащими удовлетворению.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об  электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого  хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861  (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании  договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого  хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.  Указанный договор является публичным.  

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация  принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для  осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по  разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об  электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий,  обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование,  строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или)  объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае  необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).  

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об  осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате  выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также  

разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно  обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические  условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты  16, 17 Правил № 861).  

В пункте 8 договора № 763/22 предусмотрено, что заявитель обязался выполнить  возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению, в том числе по  выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению  в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие  устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий  по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя,  предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении  технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых  энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой  организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт  разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения  эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического  присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих  дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом  исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на  технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в  иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих  устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения,  предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.  

Техническими условиями № ТУ 763/22 предусмотрено, что заявитель осуществляет  монтаж ВРУ объекта, строительство ЛЭП-0,4 кВ соответствующей марки и сечения от ВЛ- 04 кВ КТП-7111 до ВРУ объекта.  

Как уже указывалось, согласно пункту 5 договора срок осуществления мероприятий по  технологическому присоединению составляет 12 месяца со дня заключения настоящего  договора.  

В силу статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  возникают из договоров, сделок и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе  Российской Федерации. В силу возникшего обязательства кредитор вправе требовать от  должника исполнения его обязанности.  

По правилам статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от  исполнения обязательств не допускается.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная  сумма, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое  присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том  числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.  

Согласно абзацу 4 п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение  осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к  объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся  к ней лицом.  

Таким образом деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих  устройств к электрическим сетям сетевой организации в силу прямого указания закона является  

деятельностью по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического  присоединения.  

Согласно пункта 18 договора стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств, установленных договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных  средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на  сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в  соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не  установлен законом или договором.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими  средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными  правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий  срок.  

Расчет судом проверен, признан правомерным. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для  удовлетворения требований истца о взыскании процентов за пользование чужими  денежными средствами, начисленными на основании статьи 395 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в  связи с удовлетворением исковых требований расходы по оплате государственной пошлины  возлагаются на ответчика.  

Руководствуясь статьями 104, 109, 110, 163, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Департамента строительства Администрации города Омска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 769, 52 руб. процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 18.08.2022 по 03.11.2023, а аткже 2 000, 00 руб. расходов  по оплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия  и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса  «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Л.Д. Ухова