АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27-21106/2018

город Кемерово

27 ноября 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем Трифоновой Е.С.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

департамента строительства Кемеровской области, г. Кемерово, ИНН 4205142998, ОГРН  1074205023420  

к государственному предприятию Кемеровской области «ГлавУКС», г. Кемерово, ИНН  4207003319, ОГРН 1024200703713  

о взыскании неустойки, убытков, 

по встречному иску государственного предприятия Кемеровской области «ГлавУКС», г.  Кемерово, ИНН 4207003319, ОГРН 1024200703713  

к департаменту строительства Кемеровской области, г. Кемерово, ИНН 4205142998, ОГРН  1074205023420 о взыскании неустойки  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «СтройСервисПлюс», 

г. Кемерово, ИНН 4205322359, ОГРН 1164205051130, Афанасьев Сергей Андреевич (ИНН  540412400328, временный управляющий ГП КО «ГлавУКС»)  

руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

принять отказ департамента строительства Кемеровской области от иска в части  требований о взыскании 12 711 323,98 руб.  

Прекратить производство по делу по иску департамента строительства  Кемеровской области к государственному предприятию Кемеровской области «ГлавУКС»  в части требований о взыскании 12 711 323,98 руб.  

Исковые требования департамента строительства Кемеровской области  удовлетворить частично.  

Взыскать с государственного предприятия Кемеровской области «ГлавУКС» в  пользу департамента строительства Кемеровской области 9 753 188,11 руб. неустойки.  

Встречные исковые требования государственного предприятия Кемеровской  области «ГлавУКС» оставить без удовлетворения.  

Взыскать с государственного предприятия Кемеровской области «ГлавУКС» в  доход федерального бюджета 74 410,03 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный  суд Кемеровской области.  

Судья А.Е. Логинова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 11.11.2019 5:22:56Кому выдана Логинова Ангелина Евгеньевна