АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

21 сентября 2021 года

Дело № А33-35446/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14.09.2021. В полном объёме решение изготовлено 21.09.2021.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Медведевой О.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Крухмалевой Татьяны Викторовны (ИНН 246312067330, ОГРНИП 305246304000106), г. Красноярск,

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,                              ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

о признании незаконными действий, обязании совершить действия,

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца:        22 сентября 2021 года      

общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 

<

***>,                         ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, 

при  участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 22.09.2020; ФИО3, представителя  по доверенности от 20.12.2020;

от ответчика: ФИО4, представителя по доверенности № 00/37 от 29.04.2021, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО5, 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее -                           ИП ФИО1; истец) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (в настоящее время - ПАО «Россети Сибирь»; ответчик) с требованиями:

- о признании незаконными действий в части уклонения от рассмотрения заявления о технологическом присоединении в установленный законодательством срок;

- об обязании оформить (составить и подписать) акт об осуществлении технологического присоединения принадлежащей ФИО1 трансформаторной подстанции, находящейся по адресу: 

<

...>.

Определением от 25.01.2019 исковое заявление принято к производству; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосети» (далее - ООО «Искра-ЭС»); предварительное и судебное заседания назначены на 25.02.2019.

Определением от 28.05.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца, привлечено  публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – ПАО  «Красноярскэнергосбыт»); судебное разбирательство отложено на 02.07.2019.

В судебном заседании 11.05.2021 судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований истцом; просит:

- признать незаконным отзыв акта об осуществлении технологического присоединения от 24.12.2018 № 46-18-397229, оформленный письмом ПО Красноярские электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» от 15.11.2018 исх. № 1.3/50.4/6232-исх-ПО;

- обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение 10-ти дней с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу выдать акт об осуществлении технологического присоединения по форме согласно Приложению № 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 в отношении следующего объекта электросетевого хозяйства:

трансформаторная подстанция ТП-1, расположенная по адресу: 

<

...>, кадастровый номер: 24:50:0000000:170815.

Характеристика присоединения:

Максимальная мощность: 2 000 кВт;

Источник питания: ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная»;

Описание точки присоединения: Яч. № 45 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 123 «Телевизорная»;

Уровень напряжения: 10 кВ.

Протокольным определением от 26.08.2021 судебное разбирательство отложено на 14.09.2021.

В судебное заседание 14.09.2021 представители третьих лиц, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации судебное заседание проводится в их отсутствие.

Представители истца поддержали исковые требования с учетом их уточнения в полном объеме, ссылаясь на ранее направленные в материалы дела дополнительные пояснения; заявили ходатайство об уточнении исковых требований в связи с допущенной опечаткой в первом требовании, просят считать дату акта, указанного в данном требовании, - 24.10.2020.

На основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные документы приобщены судом к материалам дела.

Представитель ответчика не возражал против принятия данного уточнения.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований истцом. Иск рассматривается с учетом произведенных изменений. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным ранее. 

От третьих лиц какие-либо дополнительные документы и пояснения в материалы дела не поступили.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей  8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право и создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Из материалов дела следует, что основанием для обращения в суд послужило оставление без удовлетворения ответчиком, являющимся, по мнению истца, сетевой организацией в отношении трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: 

<

...>, кадастровый номер: 24:50:0000000:170815, принадлежащей ИП ФИО1, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации  права  серии 24 ДГ № 006250 от 06.12.2004, заявления о перераспределении мощности № 32 от 27.02.2018, а именно: перераспределении максимальной разрешенной мощности с 3 040 кВт ООО «Искра-ЭС» на объекте, расположенном по  адресу: 

<

...>, на 2 000 кВт ФИО1 на объект, расположенный по  адресу: 

<

...>.

В обоснование перераспределения максимальной разрешенной мощности к данному заявлению истцом приложены следующие  документы:

- уведомление № 01-02/18 от 19.02.2018, подписанное ООО «Искра-ЭС» (сторона 1) и ФИО1 (сторона 2), которым стороны уведомили ПАО «МРСК Сибири» о заключении соглашения о перераспределении  мощности, а именно: о снижении  объема мощности присоединенных энергопринимающих устройств к сетевой организации стороны 1, принадлежащих на праве собственности: нежилого здания, расположенного  по адресу:                   

<

...>, максимальная мощность 3 040 кВт,  перераспределяемая в пользу стороны 2 мощность 2 000 кВт, точка присоединения к сети ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» - ПС-123 110/10 кВт «Телевизорная», яч. № 45;

- акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 17.05.2013, подписанный ООО «Искра-ЭС» и ПАО «МРСК Сибири», в котором указано, что на балансе ПАО «Россети  Сибирь» находится: ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная» ячейки №/№ 45, 40,12;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 24 ДГ № 006250 от 06.12.2004, серии 24 ЕК № 939437 от 03.07.2013, серии 24 ЕЛ № 449350 от 18.08.2014;

- соглашение  о перераспределении максимальной  мощности № 01-02/18 от 19.02.2018, подписанное ООО «Искра-ЭС» (сторона 1) и ФИО1 (сторона 2), согласно пункту 1 которого сторона 1 дает  согласие на перераспределение ранее присоединенной в установленном порядке (по акту разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон б/н от 17.05.2013, Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 18.24.0953.09 ДС9) максимальной мощности объекта, расположенного по адресу: 

<

...>, а сторона 2 принимает мощность для электроснабжения объекта, расположенного 

<

...>.

В пунктах 1, 2 данного соглашения также указано, что сторона 1 снижает объем максимальной  мощности  собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности на присоединяемые  энергопринимающие устройства стороны 2 в пределах действия центра питания ПС-123 110/10 кВ «Телевизорная».

Наименование сетевой организации, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства стороны 1, - ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

ПАО «МРСК Сибири» приняло к исполнению данное заявление истца, запросив письмами №/№ 1.3/20/7648-исх от 27.03.2018 у ИП ФИО1 акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, подписанный до 01.01.2009, с просьбой указать объектом присоединения РП-1; 1.3/20/9290-исх от 12.04.2018 -  соглашение о  перераспределении мощности и акт об осуществлении технологического  присоединения.

В письме от 30.03.2018 ИП ФИО1 сообщила ПАО «Россети Сибирь», что  у нее  отсутствует акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, подписанный до 01.01.2019, т.к. в указанный период ПАО «МРСК Сибири» не выдавались акты о технологическом  присоединении к электрическим сетям; необходимые сведения о технологическом присоединении содержатся в акте разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 18.01.2007.

В подтверждение исполнения заявки от 27.02.2018 ИП ФИО1 в материалы дела представлен  акт об осуществлении  технологического  присоединения № АТП-46-18-397229 от 24.10.2018, подписанный ПАО «МРСК Сибири» (сетевой организацией) и ИП ФИО1 (заявитель), которым стороны предусмотрели возможность присоединения или передачи мощности заявителю, определенной соглашением о перераспределении  максимальной  мощности № 01-02/18 от 19.02.2018, заключенным между ООО «Искра-ЭС» и ИП ФИО1 

В данном акте содержатся следующие сведения:

- объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон, которые находятся по адресам: РП-1, РП-2, 

<

...>; ТП-1,                        

<

...>;

- характеристики присоединения: максимальная мощность - 2 000 кВт, ранее  присоединенная максимальная мощность 2 000 кВт, категория надежности электроснабжения - 2 000 кВт, 2 категория;

- перечень точек присоединения к источнику питания ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная», в том числе точка присоединения - яч. № 45 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная».

Поскольку ПАО «Россети Сибирь», являющейся сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства ООО «Искра-ЭС», о чем указано в подписанном истцом и третьим лицом соглашении о перераспределении максимальной мощности № 01-02/18 от 19.02.2018, 15.11.2018, письмом № 1.3/50.4/6232-исх незаконно отозван ранее выданный акт об осуществлении технологического  присоединения № АТП-46-18-397229 от 24.10.2018; заявление о перераспределении мощности № 32 от 27.02.2018 до настоящего времени не исполнено, истцом избран способ защиты нарушенного права, заявленный в иске (с учетом его уточнения):

- признать незаконным отзыв акта об осуществлении технологического присоединения от 24.10.2018 № 46-18-397229, оформленный письмом ПО Красноярские электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» от 15.11.2018 № 1.3/50.4/6232-исх-ПО;

- обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение 10-ти дней с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу выдать акт об осуществлении технологического присоединения по форме согласно Приложению № 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 в отношении следующего объекта электросетевого хозяйства:

трансформаторная подстанция ТП-1, расположенная по адресу: 

<

...>, кадастровый номер: 24:50:0000000:170815.

Характеристика присоединения:

Максимальная мощность: 2 000 кВт;

Источник питания: ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная»;

Описание точки присоединения: Яч. № 45 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 123 «Телевизорная»;

Уровень напряжения: 10 кВ (с учетом уточнения исковых требований).

ПАО «Россети Сибирь» считает исковые требования необоснованными по следующим основаниям: 

- письмом № 1.3/50.4/6232-исх от 15.11.2018 ПАО «МРСК Сибири» сообщило                    ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП ФИО1 об отзыве акта об осуществлении  технологического присоединения № 46-18-397229 от 24.10.2018; просит считать его недействительным, поскольку согласно выписке из протокола заседания Совета директоров ООО «Искра-ЭС» № 2 от 19.04.2018 соглашение о перераспределении максимальной мощности № 01-02/18 от 19.02.2018 аннулировано; 

- в акте об осуществлении технологического присоединения (перераспределения мощности) от 24.10.2018 № 397229 неправильно отражена граница балансовой принадлежности электросетевых объектов, поэтому указанный акт не соответствует фактической схеме присоединения, ничтожен;

- с момента поступления в сетевую организацию заявки истца о перераспределении мощности и до настоящего времени сведения и подтверждающие документы о проведении фактических мероприятий технического характера по перераспределению мощности от                ИП ФИО1 (лица, принимающего избыток мощности) и от ООО «Искра-ЭС» (лица, отдающего часть своей мощности), в адрес ПАО «Россети Сибирь» не поступили; 

- отказ от перераспределения мощности подтверждается ООО «Искра-ЭС», наличием потребителей, передача электрической энергии в отношении которых обеспечивается                   ООО «Искра-ЭС» в качестве нижестоящей (по отношению к ПАО «Россети Сибирь») сетевой организации;

- в настоящее время РП-1 и ТП-1 не являются энергопринимающим устройством, потребляющим электрическую энергию, эксплуатируются на основании срочного договора аренды ООО «Искра-ЭС», являющейся ТСО; 

- максимальная мощность, принимаемая от НЛО «МРСК Сибири» на РП-1, составляет                 3 040 кВт; истец же заявляет, что согласно соглашению о перераспределении забирает мощность в объеме 2 000 кВт для собственных нужд; для энергопередающего устройства ООО «Искра-ЭС» остается 1 040 кВт передаваемой мощности;

- трансформатор энергопередающего устройства мощностью 1 040 кВт даже при отсутствии иных потребителей не может выдать требуемые истцу 2 000 кВт, что свидетельствует о невозможности технического выполнения условия перераспределения мощности; решением данной проблемы является увеличение максимальной потребляемой мощности на РП-1 на величину 2 000 кВт, которое будет выполняться ООО «Искра-ЭС» по соответствующей заявке истца; 

- второй вариант разрешения вопроса - исключение ООО «Искра-ЭС» в качестве нижестоящей сетевой организации по отношению к ПАО «МРСК Сибири» в результате аннулирования договора аренды электросетевого оборудования, принадлежащего истцу; никакого перераспределения мощности в таком случае не потребуется, т.к. истец будет вправе распоряжаться всей присоединенной мощностью, объем которой достаточен; 

-  признание ПАО «МРСК Сибири» отзыва соглашения о перераспределении мощности № 01-02/18 от 19.02.2018, заявленного ООО «Искра-ЭС», обоснованно и законно, учитывая фактическое неисполнение его условий сторонами соглашения;

- удовлетворение требований истца по настоящему спору приведет к невозможности исполнения такого решения ПАО «МРСК Сибири», т.к. для его реального исполнения необходимо будет понудить ООО «Искра-ЭС» провести уменьшение потребляемой мощности либо осуществить техническое переоснащение (реконструкцию) энергопринимающих устройств или изменение существующей электрической схемы, собственником которых третье лицо не является; 

- на основании договоров аренды оборудования от 13.04.2015 №/№ А 06/15-Н, А 07/15Н, А 14/15-Н, договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 30.12.2009 № 18.24.0953.09 ПАО «Россети Сибирь» в качестве вышестоящей сетевой организации обеспечивает передачу электрической энергии для ООО «Искра-ЭС», являющейся нижестоящей сетевой организацией; граница балансовой принадлежности между сетевыми организациями проходит по болтовым соединениям кабельной линии яч. 45 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная»;

-  на балансе ПАО «Россети Сибирь» находится только подстанция ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная»; все остальное оборудование находится на балансе ООО «Искра-ЭС», что подтверждается, в том числе Приложением № 1 «Разграничение оборудования по оперативной принадлежности» к Положению по оперативно-техническому взаимодействию персонала исполнителя с заказчиком; ответчик не может подать раздельно запрашиваемую мощность 2 МВт в отношении истца, минуя третье лицо;

- согласно представленным ООО «Искра-ЭС» в адрес ПАО «Россети Сибирь» дополнительным соглашениям от 09.11.2020 №/№ 3, 4, 7 срок договоров аренды оборудования от 13.04.2015 №/№ А 06/15-Н, А 07/15Н, А 14/1:5-Н продлен до 31.12.2025;

- для ПАО «Россети Сибирь» в данной точке поставки электрической энергии есть только один потребитель - ООО «Искра-ЭС»; для реализации возможности получения электроэнергии напрямую ИП ФИО1 должна расторгнуть указанные договоры аренды оборудования, тогда вся потребляемая спорным объектом мощность будет поставляться в ее адрес;

- ответчик не согласен с доводом истца об утрате статуса смежной сетевой организации у ООО «Искра-ЭС», которое в данной точке до настоящего времени получает электрическую энергию, что подтверждается сводным актом учета перетока электрической энергии между ООО «Искра-ЭС» и филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» за январь 2021 года.

В отзыве на иск от 21.05.2021 ПАО «Красноярскэнергосбыт» также считает исковые требования не подлежащими удовлетворению, ссылаясь на следующее:

- между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Искра-ЭС» заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 016/3-192 от 29.12.2012, согласно Приложению № 1 к которому сторонами согласованы точки приема электрической энергии в сети ООО «Искра-ЭС», в том числе - ПС 123 «Телевизорная» яч. 45;

- согласно Приложению № 2-1 к договору № 016/3-192 от 29.12.2012 между гарантирующим поставщиком и ООО «Искра-ЭС» согласованы точки поставки потребителей (юридических лиц); согласно пункту 7 данного приложения одним из потребителей, до которого сетевая организация приняла на себя обязательство обеспечить передачу электрической энергии, является ООО «Искра-ЭС»;

- между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Искра-ЭС» заключен договор на энергоснабжение № 3688 от 26.04.2007; дополнительным соглашением к нему от 02.10.2009, Приложением № 3 согласована точка поставки ПС 123 яч. 45 

<

...> схема подключения кабели 10 кВ РП-1, РП-2 ООО «Искра-ЭС»;

- согласно представленной в адрес гарантирующего поставщика выписке из договоров поставки электрической энергии, заключенных с потребителями, в интересах которых                   ООО «Искра-ЭС» приобретает электрическую энергию, у ООО «Искра-ЭС» заключены договоры, в том числе - в интересах ИП ФИО6 (пункт 62), которая согласно акту разграничения балансовой принадлежности, имеющемуся у гарантирующего поставщика, имеет технологическое подключение от ТП-1; поскольку данный потребитель в качестве сбытовой организации выбрал не гарантирующего поставщика, а ООО «Искра-ЭС», отдельно в договоре между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией данная точка поставки не выделялась;

- согласно представленным в адрес ПАО «Красноярскэнергосбыт» договорам аренды имущества электросетевого хозяйства все электросетевое имущество от яч. 45 (точка поставки, согласованная с гарантирующим поставщиком), в том числе - до ТП-1, передано во временное владение и пользование территориальной сетевой  организации - ООО «Искра-ЭС», в чьи объемы гарантирующим поставщиком ежемесячно включаются объемы полезного отпуска всех потребителей, имеющих технологическое присоединение с центром питания в яч. 45 ПС 123 «Телевизорная» и присоединенных к электросетевому хозяйству, находящемуся во владении ООО «Искра-ЭС»;

- ежемесячно между смежными сетевыми организациями (ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Искра-ЭС») подписываются сводные акты учета перетоков и направляются в адрес гарантирующего поставщика, что также учитывается при расчете объема потерь в сетях территориальной сетевой организации;

- для пары смежных сетевых организаций ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Искра-ЭС» установлен индивидуальный тариф; право владения объектами электросетевого хозяйства, в том числе - ТП-1, подтверждено договорами аренды, заключенными между ООО «Искра-энергосети» и истцом. 

ООО «Искра-ЭС» возражает против удовлетворения исковых требований,  ссылаясь в  дополнительных пояснениях от 21.06.2021, от 26.08.2021 на следующие обстоятельства:

- в настоящее время весь перечень электросетевого хозяйства, указанного в спорном акте, находится в долгосрочной аренде у ООО «Искра-ЭС», срок которой в настоящее время продлен до 31.12.2025;

- граница балансовой принадлежности между ООО «Искра-ЭС» и ПАО «Россети Сибирь» проходит в яч. 45 110 «Телевизорная»; 

- спорным актом ИП ФИО1 планирует получить точку поставки в яч. 45 ПС ПО «Телевизорная», при этом указывая, что объектом присоединения является ТП-1, расположенная по адресу: 

<

...>. пом.3;

- в соответствии со схемой присоединения ТП-1 присоединена кабельными линиями 10 кВ от РП-1, присоединение РП-1 осуществлено кабельными линиями 10 кВ от яч. 45 ПС 110 «Телевизорная»;

- надлежащей сетевой организацией для обращения с заявкой на технологическое присоединение либо на выдачу дубликатов документов по технологическому присоединению является ООО «Искра-ЭС»;

- между ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Искра-ЭС» граница балансовой принадлежности проходит по болтовым соединения в яч. 45 ПС 110/10 «Телевизорная», вся мощность проходит по отходящей от указанной ячейки кабельной линии и впоследствии распределяется между потребителями ООО «Искра-ЭС»;

- в иске ИП ФИО1 просит осуществить присоединение посредствам перераспределения максимальной мощности ООО «Исрка-ЭС», однако фактическая возможность осуществить технологическое присоединение указанным образом отсутствует;

- ООО «Искра-ЭС» технологически не сможет уменьшить максимальную мощность на яч. 45 на 2 мВт, поскольку переток электрической энергии осуществляется по 1 кабельной линии отходящей от яч. 45 ПС 110/10 «Телевизорная», т.е. в данном случае будет нарушен пункт 38 Правил № 861;

- при наличии документов на технологическое присоединение в редакции заявленных исковых требований, невозможно организовать учет электрической энергии на границе балансовой принадлежности;

- при рассмотрении настоящего дела истцом не учтено наличие потребителей                            ООО «Искра-ЭС» на конечном присоединяемом объекте ТП-1, расположенной по адресу:                    

<

...>;

- при передаче объекта в долгосрочную аренду сетевой организации граница балансовой принадлежности между собственником энергоустановок и сетевой организацией (арендатором) устанавливается на отходящих кабельных линиях от объекта аренды, в настоящем случае - отходящие кабельные линии ТП-1;

- при наличии действующих договоров аренды энергоустановок с сетевой организацией (ООО «Искра-ЭС») и получением дубликатов документов о технологическом присоединении (как собственник) от вышестоящей сетевой организации ПАО «Россети Сибирь» возникнет правовая неопределенность; фактически граница балансовой принадлежности истца будет на отходящих кабельных линиях т.к. объект передан в аренду ООО «Искра-ЭС», однако документы от ПАО «Россети Сибирь» дадут право истцу на обращение с требованием к гарантирующему поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» об изменении тарифа на ВН (высокое напряжение);

- акт об осуществлении технологического присоединения № 397229 от 24.10.2018  ничтожен, т.к. ПАО «Россети Сибирь» не вправе выдавать документы о технологическом присоединении потребителям нижестоящей сетевой организации; в выданном акте ошибочно указаны кабельные линии 10 кВ, отходящие от яч. 40, яч. 12, принадлежащее ООО «Искра-ЭС»;

- ИП ФИО1 может обратиться в адрес ПАО «Россети Сибирь» с заявлением о восстановлении документов о технологическом присоединении после расторжения договоров аренды недвижимого имущества №/№ А06/15-Н, А07/15-Н, А14/15-Н от 13.04.2015, заключенных с ООО «Искра-ЭС».

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Истец доказал обоснованность исковых требований в части признании незаконным отзыва ответчиком акта об осуществлении технологического присоединения № 46-18-397229 от 24.10.2018, поскольку Правила № 861 не предусматривают возможность такой процедуры.

Требование истца по восстановительной мере - обязании ПАО «Россети Сибирь» выдать акт об осуществлении технологического присоединения в отношении спорного объекта электросетевого хозяйства - является неправомерным, поскольку надлежащей сетевой организацией в данном случае является ООО «Искра-ЭС», а не ПАО «Россети Сибирь», которое не вправе выдавать такой  акт, в том числе в связи с нахождением ТП № 1 по адресу: 

<

...>, в аренде у «Искра-ЭС» по договору аренды нежилого помещения и оборудования № А 06/15-Н, учете ее при формировании  НВВ для ООО «Искра-ЭС» на 2018 год. 

Доводы ответчика и третьих лиц против иска соответствуют материалам дела и требованиям законодательства, подлежащего применению к спорным правоотношениям.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об энергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно пункту 36 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012  (далее - Правила № 442), документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

В соответствии с пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее - Правила № 861), «сетевые организации» - это организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии посредством перераспределения максимальной мощности регламентируются разделом IV Правил № 861.

В пункте 34 Правил № 861 указано, что по договору между смежными сетевыми организациями одна сторона договора обязуется предоставлять другой стороне услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании объектов электросетевого хозяйства, а другая сторона - оплачивать эти услуги и (или) осуществлять встречное предоставление услуг по передаче электрической энергии. Услуга предоставляется в пределах величины присоединенной (заявленной) мощности в соответствующей точке технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации к объектам другой сетевой организации. 

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности (далее - уведомление о перераспределении), сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность.

В уведомлении о перераспределении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению о перераспределении прилагаются:

копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется;

копия акта об осуществлении технологического присоединения;

заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности;

заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности.

При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению о перераспределении, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется.

Согласно пункту 37 Правил № 861 к отношениям, возникающим после получения сетевой организацией уведомления о перераспределении, в отношении лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, применяются положения, установленные настоящими Правилами для технологического присоединения энергопринимающих устройств, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней.

До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится.

В силу  пункта 38 Правил № 861 лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность, а также выполнить следующие действия:

- реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, установленных настоящими Правилами;

- внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой организацией, и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности.

Сетевая организация обязана направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия, не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности. В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия, с таким субъектом. При этом заключения договора между сетевой организацией и лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, не требуется.

Согласно пунктам  57, 58 Правил № 861 восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).

       В случае, когда в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов обращается смежная сетевая организация или собственник (иной законный владелец) объектов по производству электрической энергии, права и обязанности сторон, возникающие в связи с восстановлением (переоформлением) документов таких сетевых организаций, собственников (иных законных владельцев), а также порядок определения максимальной мощности присоединенных объектов электросетевого хозяйства или установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии устанавливаются соглашением сторон.

В соответствии с подпунктами б), в) пункта 59 Правил № 861 заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в случаях: 

б) переоформления документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;

в) переоформления документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

В пункте 60 Правил №  861 предусмотрено, что в заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:

а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов;

в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.

Согласно пунктам 61-64 Правил № 861 лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии). При поступлении в сетевую организацию заявления о переоформлении актов разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и (или) актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон сетевая организация подготавливает и выдает обратившемуся лицу акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящим Правилам, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается.

К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом «г» настоящего пункта.

Копии документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.

Лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, в период действия договора к заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, предусмотренные подпунктами «а» - «в» пункта 62 настоящих Правил.

Согласно пунктам 67, 69 Правил № 861 сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в сетевую организацию документы, указанные в подпунктах «в» и «г» или «е» пункта 62 настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у сетевой организации (с учетом пункта 66 настоящих Правил), сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении, указанные в заявлении о переоформлении документов, с учетом особенностей, установленных пунктом 61 настоящих Правил.

В соответствии с абзацем десятым статьи 3 Закона об электроэнергетике под услугами по передаче электрической энергии понимается комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями.

К объектам электросетевого хозяйства отнесены линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование (абзац одиннадцатый статьи 3 Закона № 35-ФЗ).

Энергопринимающая установка, энергопринимающее устройство - аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления и функционируют совместно с другими объектами электроэнергетики в составе электроэнергетической системы (абзац 45 статьи 3 Закона № 35-ФЗ). 

Из материалов дела следует, что 27.02.2018 ИП ФИО1 обратилась к ответчику с заявкой № 32 на перераспределение мощности 3 040 кВт ООО «Искра-ЭС» на 2 000 кВт в сторону ИП ФИО1 спорного объекта, который передан ею ООО «Искра-ЭС» на основании договора аренды нежилого помещения и оборудования № А 06/15-Н.  

Приняв к исполнению данную заявку, письмами №/№ 1.3/20/7648-исх от 27.03.2018 ПАО «МРСК Сибири» запросило у ИП ФИО1 акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, подписанный до 01.01.2009, с просьбой указать объектом присоединения РП-1; 1.3/20/9290-исх от 12.04.2018 - соглашение о  перераспределении мощности и акт об осуществлении технологического присоединения.

В акте об осуществлении  технологического  присоединения № АТП-46-18-397229 от 24.10.2018, подписанном сторонами, предусмотрена возможность присоединения или передачи заявителю мощности, определенной соглашением о перераспределении  максимальной  мощности № 01-02/18 от 19.02.2018, заключенным ООО «Искра-ЭС» и ИП ФИО1 

В данном акте отражено следующее:

- объекты электроэнергетики сторон (энергопринимающие устройства) находятся по адресам: РП-1, РП-2, 

<

...>;  ТП-1, 

<

...>;

- характеристики присоединения: максимальная мощность - 2 000 кВт, ранее  присоединенная максимальная мощность 2 000 кВт, категория надежности электроснабжения - 2 000 кВт, 2 категория;

- перечень точек присоединения к источнику питания ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная», в том числе точка присоединения - яч. № 45 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная».

Материалами дела подтверждается и ПАО «Россети Сибирь» не оспаривается факт отзыва 15.11.2018 письмом № 1.3/50.4/6232-исх ранее выданного акта об осуществлении технологического присоединения № АТП-46-18-397229 от 24.10.2018, исходя из его недействительности, поскольку согласно выписке из Протокола заседания Совета  директоров ООО «Искра-ЭС» № 2 от 19.04.2018 соглашение о перераспределении максимальной мощности  № 01-02/18 от 19.02.2018 аннулировано.

По мнению истца, отзыв акта об осуществлении технологического  присоединения                        № АТП-46-18-397229 от 24.10.2018 является незаконным, поскольку заявление ИП ФИО1 о перераспределении  мощности № 32 от 27.02.2018 принято к исполнению ПАО «Россети Сибирь» в качестве сетевой организации; к заявлению приложены все необходимые документы, предусмотренные Правилами № 861.

Исходя из Правил № 861, подлежащих применению к спорным правоотношениям, в  том числе - раздела IV Правил № 861, суд соглашается с истцом о неправомерности отзыва акта об осуществлении технологического присоединения № АТП-46-18-397229 от 24.10.2018, поскольку процедура такого отзыва, в том числе – по основаниям, указанным  в письме ПАО «Россети Сибирь» от 15.11.2018 № 1.3/50.4/6232-исх, не регламентирована Правилами № 861.

Протокол ООО «Искра-ЭС» № 2 от 19.04.2018, которым соглашение о перераспределении максимальной мощности № 01-02/18 от 19.02.2018, подписанное ООО «Искра-ЭС» и ФИО1, признан сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку участник ООО «Искра-ЭС» ФИО7 имеет родственные отношения с ФИО1; в одобрении данной сделки отказано.

О принятом Протоколом № 2 от 19.04.2018 решении ООО «Искра-ЭС» известило  истца, что подтверждается письмом, представленным ответчиком в материалы дела 25.02.2019.

При этом суд соглашается с доводами ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Искра-ЭС» о том, что ПАО «Россети Сибирь» не является  сетевой организацией  по отношению к ТП-1, расположенной по адресу: 

<

...>, поэтому не вправе было принимать и исполнять спорную заявку истца; у него отсутствуют полномочия в данном случае по выдаче истцу акта об осуществлении технологического присоединения, испрашиваемого в иске. 

Фактически надлежащей сетевой организацией по отношению к данному объекту является ООО «Искра-ЭС», что подтверждается пояснениями ответчика, третьих лиц, материалами дела (договоры аренды №/№ А14/15-Н от 08.04.2015 с дополнительными соглашениями, А 009/15-Н от 13.04.2015, А 07/15 Н от 13.04.2015, ответ Министерства тарифной политики Красноярского края №72/732 от 26.03.2021).

Материалами дела подтверждается, что ежемесячно между смежными сетевыми организациями (ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Искра-ЭС») подписываются сводные акты учета перетоков и направляются в адрес гарантирующего поставщика ПАО «Красноярскэнергосбыт», что учитывается при расчете объема потерь в сетях территориальной сетевой организации; для пары смежных сетевых организаций (ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Искра-ЭС») установлен индивидуальный тариф; право владения объектами электросетевого хозяйства, в том числе - ТП-1, подтверждено договорами аренды, заключенными ООО «Искра-ЭС» с истцом по настоящему делу.

Согласно ответу Министерства тарифной политики Красноярского края №72/732 от 26.03.2021 при формировании  НВВ на 2018 год для ООО «Искра-ЭС» учитывался  объект электросетевого хозяйства: трансформаторная подстанция № 1, расположенная по адресу: 

<

...>, указанная в договоре аренды нежилого помещения и оборудования № А 06/15-Н, заключенного между ИП ФИО1 и  ООО «Искра-ЭС».

Кроме того, вступившим в законную силу решении Арбитражного суда Красноярского края от 13.06.2019 по делу № А33-8034/2018 иск ФИО7 к ООО «Искра-ЭС» удовлетворен; признано недействительным решение внеочередного общего собрания участников ООО «Искра-Энергосети» по второму-пятому вопросам повестки дня, оформленное протоколом от 23.03.2018 (создать в обществе Совет директоров; определить его полномочия; утвердить положение о Совете директоров; о назначении (избрании) членами Совета директоров ФИО8, ФИО9 ФИО10, ФИО11, ФИО12).

Поскольку указанные члены Совета директоров одобряли соглашение о перераспределении максимальной мощности № 01-02/18 от 19.02.2018, подписанное ООО «Искра-ЭС» и ФИО1 и послужившее основанием для выдачи акта об осуществлении технологического присоединения № АТП-46-18-397229 от 24.10.2018, в силу требований Правил № 861 ответчик не вправе выдать истцу новый акт об осуществлении технологического присоединения.

При таких обстоятельствах истцом не доказана обоснованность понуждения ответчика, не являющегося сетевой организации в отношении спорной точки, выдать акт об осуществлении технологического присоединения в отношении следующего объекта электросетевого хозяйства:

трансформаторная подстанция ТП-1, расположенная по адресу: 

<

...>, кадастровый номер: 24:50:0000000:170815.

Характеристика присоединения:

Максимальная мощность: 2 000 кВт;

Источник питания: ПС 110/10 кВ № 123 «Телевизорная»;

Описание точки присоединения: Яч. № 45 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 123 «Телевизорная».

При этом материалами дела (акт осмотра электроустановки от 27.11.2020) подтверждается, что в результате проведения ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Искра-ЭС» совместной проверки спорного объекта, описания схемы присоединения, отраженной в уточнении исковых требований от 20.02.2020, установлено, что выданный акт об осуществлении технологического присоединения (перераспределения мощности) от 24.10.2018 № 397229 не соответствует фактической однолинейной схеме. Данное обстоятельство не оспаривалось представителями истца при рассмотрении настоящего дела.

Помимо этого, суд учитывает, что ИП ФИО1 не обращалась к ООО «Искра-ЭС» как к надлежащей сетевой организации с заявлением о перераспределении мощности по спорному объекту; не расторгла договоры аренды с данной организацией; в материалы дела истцом не представлены доказательства того, что: 

- спорный электросетевой объект выбыл из владения смежной ТСО и вернулся во владение собственника; 

- у ответчика имеются законные основания осуществления действий на сетях, принадлежащих иной территориальной сетевой организации - ООО «Искра-ЭС»; 

- обращения за разрешением спорного вопроса, исходя из Правил № 861, в близлежащую сетевую организацию, т.е. к ООО «Искра-ЭС», - за технологическим присоединением максимальной потребляемой мощности энергоустановки истца, присоединенной (присоединяемой) к спорному объекту в качестве потребителя в размере 2 МВт, и отказа в удовлетворении такого требования.

ООО «Искра-ЭС» при рассмотрении дела также ссылается на то, что подача иска ИП ФИО1 инициирована намерением получить право на обращение с требованием к гарантирующему поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» об изменении тарифа на ВН (высокое напряжение).

По результатам оценки имеющихся в материалах дела документов и пояснений лиц, участвующих в деле, в их совокупности суд приходит к выводу о том, что основания для удовлетворения исковых требований ИП ФИО1 в части восстановительной меры - обязания ПАО «Россети Сибирь» выдать акт об осуществлении технологического присоединения в отношении спорного объекта электросетевого хозяйства - отсутствуют.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 3 308 руб. платежным поручением № 136 от 14.12.2018 (3 308 руб.), а также истцу произведен зачет государственной пошлины в сумме 2 692 руб., уплаченной платежным поручением № 80 от 24.09.2018. 

В связи с частичным удовлетворением исковых требований на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. (за неимущественное требование, подлежащее оценке) подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Признать незаконным отзыв публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) акта об осуществлении технологического присоединения от 24.10.2018 № 46-18-397229, оформленный письмом ПО Красноярские электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» от 15.11.2018 № 1.3/50.4/6232-исх-ПО.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 305246304000106) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.И. Медведева