2096/2024-26373(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-11488/2023

г. Казань

30 января 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи А.Г. Абдуллаева,  

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения Высшего образования «Казанский национальный исследовательский  технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Лидер» 98 938 руб. 80 коп. неустойки,  7 882 руб. расходов на оплату услуг представителя и 3 757 руб. в счёт возмещения  расходов по государственной пошлине, всего 110 577 руб. 80 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Лидер» в пользу федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения Высшего образования «Казанский национальный  исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» 54 939 руб. 27  коп. неустойки и 2 488 руб. в счёт возмещения расходов по государственной пошлине,  всего 57 427 руб. 27 коп.  

Посредством проведения зачёта встречных требований окончательно определить к  взысканию с федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения Высшего образования «Казанский национальный исследовательский  технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Лидер» 53 150 руб. 53 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Лидер» из федерального бюджета государственную пошлину в размере  1 144 руб., выдав соответствующую справку.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок.  

Председательствующий судья А.Г. Абдуллаев