536/2023-208424(2) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-40018/2023

Дело № А40-10816/23

г. Москва

03 августа 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 03 августа 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Новиковой Е.М., судей Семёновой А.Б., Бодровой Е.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «ЭСТЕ», на  решение Арбитражного суда г. Москвы от «05» мая 2023 года по делу № А40-10816/23, по  иску ООО «АЛГОРИТМ» (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) к ООО «ЭСТЕ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании,  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 08.06.2023, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 22.02.2023. 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «АЛГОРИТМ» (далее истец)  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованиями о взыскании с Общества с  ограниченной ответственностью «ЭСТЕ» (далее ответчик) неустойки за нарушение  конечного срока выполнения работ в размере 3 076 610 руб. 17 коп., неустойки за  нарушение промежуточных сроков выполнения работ в размере 326 307 руб. 13 коп.  

В свою очередь ООО «ЭСТЕ» обратилось со встречным иском о взыскании суммы  задолженности в размере 2 005 689 руб. 60 коп.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от «5» мая 2023 года  первоначальный иск удовлетворен, в удовлетворении встречного иска – отказано.  

Не согласившись с решением суда, ООО «ЭСТЕ» обратилось с апелляционной  жалобой, полагая, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи с неполным  выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов,  изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также нарушением норм материального  права.  

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта  проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Представитель ответчика в судебном заседании апелляционного суда доводы  апелляционной жалобы поддержал.  

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца возражал по  доводам апелляционной жалобы. В порядке ст. 262 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации истцом представлен письменный отзыв на апелляционную  жалобу.  

Выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в  совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив  доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований  для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.  

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 15.03.2021  между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) заключён договор  

 № 003/АСЗ/120321 на выполнение работ на объекте Заказчика по адресу: 

<

...>, ПАО «АСЗ» по демонтажу и  монтажу подкрановых путей в пролётах 1, 2, 3 цеха № 26 ПАО «АСЗ».  

Нормативный срок окончания всех работ (п. 3.2 Договора) определен датой  15.04.2021.  

Фактически работы не завершены до настоящего времени. Исходя из  представленных ответчиком справок о выполненных работах, работы сданы в объеме 2/3 от  всего договорного объема.  

Договором предусмотрена ответственность Подрядчика за нарушение конечного  срока выполнения работ в виде неустойки в размере 0,1% в день от стоимости работ по  договору (п. 6.2 договора).  

Поскольку Подрядчик нарушил конечный срок выполнения работ, Заказчик имеет  право требовать взыскания неустойки в сумме (расчет на дату 15.11.2022)  

4 498 376 руб. 99 коп., при этом с учетом Моратория на банкротство, неустойка составила  3 076 610 руб. 17 коп.  

Кроме того, истцом начислена неустойка за нарушение промежуточных сроков,  которая по его расчету составила 326 307 руб. 13 коп.  

Встречные исковые требования мотивированы неоплатой работ со стороны  заказчика по 3 этапу, в связи с чем, сумма задолженности в размере 2 005 689 руб. 60 коп.  

В добровольном порядке спор между сторонами не урегулирован, что явилось  основаниями для обращения с исками в суд.  

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласен. 

Удовлетворяя первоначальные исковые требования, и, отказывая в удовлетворении  встречных исковых требований, суд исходил из следующего.  

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать  ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального  и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из  представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 АПК РФ.  

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств (статья 71 АПК РФ).  

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,  

банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения  (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).  

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойка по своей правовой природе является  санкцией (мерой ответственности) за ненадлежащее исполнение денежного обязательства и  должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия  вследствие такого нарушения.  

Ответчик-подрядчик допустил просрочку исполнения денежного обязательства, в  связи с чем, истец-заказчик имеет право потребовать взыскания неустойки.  

Таким образом, заявленные требования о взыскании неустойки подлежат полному  удовлетворению.  

Расчет неустойки проверен судом и признан верным. 

Документально подтвержденные расходы на оплату услуг представителя, а также  почтовые расходы правомерно взысканы с ответчика в силу ст. 110 АПК РФ.  

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции  правомерно исходил из следующего.  

На основании ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с  согласия заказчика досрочно.  

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 Кодекса по договору  строительного подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику)  результат работ (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по  договору строительного подряда»).  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи  или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в  случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4  статьи 753 Кодекса).  

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из  представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 АПК РФ.  

При этом, письмом исх. № 887/06-21 К от 05.06.2021 заказчик мотивированно  отказался от принятия работ на спорную сумму.  

Третьим лицо ПАО «ПСЗ» подтверждено, что работы по демонтажу и монтажу  подкрановых путей 3-го пролета не были приняты заказчиком ввиду незавершенности  демонтажных работ, о чем непосредственный подрядчик третьего лица был извещен исх.   № АСЗ-090-9840 от 02.07.2021.  

Апелляционный суд считает, что суд первой инстанции пришел к верному выводу  об удовлетворении первоначальных исковых требований и об отказе в удовлетворении  встречных исковых требований.  

Оценивая доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд полагает их  подлежащими отклонению.  

Доводы апелляционной жалобы о необходимости применения ст. 333 ГК РФ и  снижения взысканной неустойки не могут служить основанием для отмены или изменения  решения, поскольку ответчиком не указаны правовые основания и критерии, на основании  которых апелляционный суд может прийти к выводу о несоразмерности примененной  судом первой инстанции ответственности.  

Расчет неустойки проверен судом апелляционной инстанции и признан  арифметически верным. Материалы апелляционной жалобы не содержат доказательств,  опровергающих арифметическую правильность данного расчета, у суда апелляционной  инстанции отсутствуют основания для его переоценки. Правовых оснований для снижения  размера рассчитанной истцом и взысканной судом первой инстанции неустойки вследствие  применения к рассматриваемым правоотношениям ст. 333 ГК РФ апелляционный суд не  усматривает.  

Кроме того, исходя из пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения  статьи 333 ГК РФ при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по  заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что  неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства  позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку  никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого  пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования  денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно.  

Ответчик является профессиональным участником рынка и поэтому принимая  участие в заключении договора должен был просчитать свои риски с учетом, заявленного в  договоре срока оплаты и применяемой ответственности за неисполнение данного условия  договора.  

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ, граждане и юридические лица приобретают и  осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в  установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не  противоречащих законодательству условий договора.  

Нормы ст. 420 ГК РФ определяют договор, как согласованное волеизъявление двух  или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и  обязанностей.  

В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению  сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом  или иными правовыми актами.  

Из содержания указанной нормы следует, что ограничение принципа свободы  договора, равенства и автономии воли участника гражданских правоотношений возможно  лишь в случаях, когда такое ограничение установлено самим Гражданским кодексом  Российской Федерации или иным федеральным законом.  

Сторонами согласованы все существенные условия договора, доказательств того,  что стороны не пришли к соглашению по ряду пунктов договора, в том числе по размеру  неустойки при неисполнении обязательств, в суд не представлено (ст. 65 АПК РФ).  

Ответчик не привел суду убедительных аргументов и в материалы дела не  предоставил ни одного доказательства, подтверждающего явную несоразмерность  неустойки последствиям нарушения обязательств. Само по себе заявление такого  ходатайства не является основанием для снижения неустойки в отсутствие необходимых  доказательств.  

В части, касающейся отказа в удовлетворении встречных требований, доводы  апелляционной жалобы также подлежат отклонению.  

Получив мотивированный отказ, ответчик не предпринял мер по устранению  выявленных недостатков, производство демонтажных работ фактически не завершил.  

Доказательств обратного ответчиком суду первой инстанции не предоставлено.  

Более того, в своем письме от 02.07.2021 исх. 298 ответчик признает, что полностью  работы были выполнены только в пролетах 1 и 2, по которым спор в настоящем деле  отсутствует.  

В рамках того дела генеральный заказчик ПАО «АСЗ» подтвердил суду, что работы  по 3 пролету не были завершены, а потому не могли быть приняты в оплату.  

Различная оценка одних и тех же фактических обстоятельств дела судом первой  инстанции и ответчиком не является правовым основанием для отмены решения суда по  настоящему делу, поскольку данное решение суда соответствует фактическим  обстоятельствам дела и требованиям действующего законодательства.  

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на переоценку  обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не  учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение  для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность  судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем,  признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для  отмены оспариваемого решения суда.  

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения  спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего  исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости,  допустимости и достаточности.  

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле  доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не  имеется.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены  принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.  

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены  судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в  деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы  суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела  доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом  норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции  отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, для отмены либо изменения принятого по делу решения.  

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со статьей 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.05.2023 по делу № А40-10816/23  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.  

Председательствующий судья Е.М. Новикова  

Судьи А.Б. Семёнова  

 Е.В. Бодрова