АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, 

<

...> http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-10514/2024

г. Ярославль

13 августа 2025 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Сергеевой М.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лыщиковой А.Е.,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Системы и технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу "Ярославский судостроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 106 200 руб., 

а также встречное исковое заявление публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Системы и технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 177 000 руб. неустойки, 

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Системы и технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от заявленных исковых требований в части основного долга в сумме 3 540 000 руб., производство по делу № А82-10514/2024 в данной части прекратить.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Системы и технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

пени в размере 106 200 руб., а также 40 939 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Системы и технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

неустойки в размере 177 000 руб., а также 13 850 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.  

Произвести зачет встречных однородных требований и определить к взысканию с общества с ограниченной ответственностью "Системы и технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 70 800 руб. неустойки.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Системы и технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 27 089 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателей после вступления решения в законную силу.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 292 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10 рабочих дней после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья М.С. Сергеева