4641/2020-334992(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-112834/2019

02 октября 2020 года

г.Санкт-Петербург

  Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Сергеевой О.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в  судебном заседании дело по иску:  

истец: общество с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" (адрес: Россия  196158, г Санкт-Петербург, 

<

...> литер А/пом.21-Н,  ОГРН: 

<

***>);  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" (адрес: Россия  188640, г ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, пр-кт  ВСЕВОЛОЖСКИЙ 107/23, ОГРН: 

<

***>);  

третье лицо: о взыскании 6 835 932 руб. 24 коп. при участии - от истца: ФИО2 по доверенности от 10.01.20 - от ответчика: ФИО3 по доверенности от 19.06.19 

установил:

ООО "Экосфера 93" предъявило иск о взыскании с ООО "ФОРТЕСС" 6 835 392  руб. 24 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора № 4707/2018 от 18.07.18.  

Ответчик иск отклонил и предъявил встречный иск, который с учетом уточнения  состоит во взыскании 5 363 295 руб. 92 коп. штрафных санкций по указанному  договору, 4 923 430 руб. 14 коп. пеней и 90 607 руб. 72 коп. задолженности по оплате  генподрядных услуг.  

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на  основании ст. 132 АПК РФ.  

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор № 47-07/2018 от 18.07.18 на  выполнение работ по устройству полов в гараже по адресу: 

<

...> уч. 85.  

ООО "Экосфера 93" (подрядчик) выполнило работы на сумму 6 835 392 руб. 24  коп, что подтверждается актами формы КС-2, КС-3, переданными генподрядчику - ООО  "ФОРТЕСС".  

Генподрядчик оплату не произвел, ссылаясь на наличие недостатков работ,  установленных заключением ООО «ГЛЭСК».  

Объект введен в эксплуатацию 10.12.18 и используется по назначению. 

Соглашением п. 16.2.2 договора гарантийный срок на результат работ составляет 5 лет с  даты подписания сторонами акта о полном выполнении обязательств по договору.  

Наличие недостатков, выявленных в период гарантийного срока, не является  основанием к отказу от оплаты выполненных работ.  

Учитывая изложенное, первоначальный иск подлежит удовлетворению. 

В связи с тем, что ООО "Экосфера 93" была предоставлена отсрочка уплаты  государственной пошлины, с ООО "ФОРТЕСС" подлежит взысканию в доход  федерального бюджета 57 771 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Встречный иск подлежит частичному удовлетворению. 

Наличие задолженности по оплате генподрядных услуг в размере 90 607 руб. 72  коп. по договору № 47-07/2018-ГП от 18.07.18. ООО "Экосфера 93" не оспаривает.  

Согласно п. 4.1.2 срок окончания работ по договору 10.09.18. Фактически работы выполнены подрядчиком 31.05.19 (Акт № 6 от 31.05.19) 

Согласно п. 17.2.1 договора, в случае если подрядчиком допущено нарушение  любого срока производства работ более чем на 10 календарных дней, генподрядчик  вправе начислить пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не более  30% от стоимости работ.  

Согласно расчету генподрядчика пени составляют 4 923 430 руб. 14 коп. и  подлежат взысканию с подрядчика.  

Согласно ст. 394 ГК РФ убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.  

В данном случае заявленный размер убытков - 3 072 312 руб. 00 коп, связанный с  уменьшением заказчиком стоимости работ покрывается неустойкой, поэтому взысканию  не подлежит.  

Суд производит зачет встречных однородных требований. 

В результате зачета с ООО "ФОРТЕСС" подлежит взысканию в пользу ООО  "Экосфера 93" 1 773 284 руб. 19 коп.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской  Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" по первоначальному иску 6  835 392 руб. 24 коп. задолженности,  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" в доход  федерального бюджета 57 771 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" по встречному иску 5 014 037  руб. 86 коп, из них: 4 923 430 руб. 14 коп. пеней за просрочку выполнения работ и 90  607 руб. 72 коп. задолженности по оплате генподрядных услуг, а также 48 070 руб. 19  коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

В остальной части встречного иска отказать. Произвести зачет встречных требований. 

После проведения зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ФОРТЕСС" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" 1 773  284 руб. 19 коп.  

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Сергеева О.Н. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 01.09.2020 11:28:42

 Кому выдана Сергеева Ольга Николаевна