АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  (Резолютивная часть) 

г. Черкесск Дело № А25-2723/2016  пр. Ленина, 9 10 марта 2017 года  

 Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Тебуевой З.Х.,  при ведении протокола судебного заседания с применением средств аудиозаписи  секретарем судебного заседания Чотчаевым Т.Х., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества проектно- конструкторско-технологического института «Каббалкпроект» (ОГРН 1020700752742, ИНН  0711030242) к Карачаево-Черкесской Республике в лице Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН  1110917001832, ИНН 0917018640) о взыскании неустойки, при участии в судебном  заседании:  

от истца - Чеченов М.Г., доверенность от 24.01.2017 № 007, от ответчика - отсутствует, надлежаще извещен, 

руководствуясь ст.ст.110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики за счет казны Карачаево-Черкесской  Республики в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) в пользу  закрытого акционерного общества проектно-конструкторско-технологического института  «Каббалкпроект» (ОГРН 1020700752742, ИНН 0711030242) неустойку по государственному  контракту от 31.01.2012 № 03-12 в размере 1 672 440 (Один миллион шестьсот семьдесят  две тысячи четыреста сорок) рублей 67 копеек за период с 27.02.2013 по 10.11.2016, а  также неустойку, начисленную на сумму 3 822 000 рублей, исходя из 1/300 ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день  уплаты неустойки, за каждый день просрочки платежа, начиная с 11.11.2016 по день  фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики за счет казны Карачаево-Черкесской  Республики в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) в пользу  закрытого акционерного общества проектно-конструкторско-технологического института  «Каббалкпроект» (ОГРН 1020700752742, ИНН 0711030242) неустойку по государственному  контракту от 09.10.2013 № 86-13 в размере 548 919 (Пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот  девятнадцать) рублей 16 копеек за период с 07.04.2014 по 10.11.2016, а также неустойку,  начисленную на сумму 1 806 383 рублей, исходя из 1/300 ставки рефинансирования  Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за  каждый день просрочки платежа, начиная с 11.11.2016 по день фактического исполнения  обязательства.  

В удовлетворении требований о взыскании неустойки в размере 111 590 (Сто  одиннадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 54 копеек отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления  в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки,  Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики  (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также  может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская  улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья З.Х. Тебуева