АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

 

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ

Дело № А29-15528/2019

22 января 2020 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Юдиной О.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело № А29-15528/2019

по иску

Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о , о взыскании неустойки взыскании неустойки,

без вызова сторон

 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171, 180-181, 227-229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

1. Принять заявление Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об уточнении исковых требований.

2.  Уточненные исковые требования удовлетворить.

         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  17 772 руб. 50 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения контракта № 0307300001219000156 от 23.05.2019.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.

4. Выдать исполнительные листы.

5. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).

6. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                 О.П. Юдина