405/2023-204988(3) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Омск  № дела  02 ноября 2023 года А46-11535/2023  

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2023 года. В полном объеме решение изготовлено 2 ноября 2023 года. 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «ВИП-Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к федеральному  казенному учреждению «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления  Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительным решения от 19.06.2023  государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта,  

в судебном заседании приняли участие:  

от истца – ФИО2, ФИО3 по доверенности от 26.06.2023 (паспорта граждан РФ,  дипломы),  

от ответчика – ФИО4, по доверенности от 12.01.2021 (уд. № 042951, диплом),  

УСТАНОВИЛ:

общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Сервис» (далее - ООО «ВИП- Сервис», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением о  признании недействительным решения федерального казенного учреждения «Центр  хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Омской области» (далее - Учреждение, ответчик) от 19.06.2023  государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта №  222318810024200

<

***>/37/2022 от 26.12.2022.  

Определением Арбитражного суда Омской области от 29.06.2023 исковое заявление  принято, возбуждено производство по делу А46-11535/2023.  

Одновременно с указанным иском, истец, в порядке статей 90-92 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство о принятии мер по  обеспечению иска в виде запрета Федеральной антимонопольной службе совершать  действия по включению сведений в реестр недобросовестных поставщиков по контракту №  222318810024200

<

***>/37/2022 от «26» декабря 2022 г., в отношении Заявителя -  Общества с ограниченной ответственностью «ВИП - Сервис», до вступления судебного акта  в законную силу; приостановления действия Решения Государственного заказчика об  одностороннем отказе от исполнения контракта № 222318810024200

<

***>/37/2022 от  «26» декабря 2022 г. до вступления судебного акта в законную силу.  

Определением от 29.06.2023 в удовлетворении заявления общества с ограниченной  ответственностью «ВИП-Сервис» о принятии мер по обеспечению иска отказано.  

В предварительном судебном заседании, Учреждение представило отзыв на исковое  заявление.  

12.09.2023 истец уточнил исковые требования, просил признать недействительным  Решение от 19.06.2023 государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения  контракта № 222318810024200

<

***>/37/2022 от 26.12.2022.  

Определением от 18.09.2023 произведена замена состава суда.  

Согласно части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела  судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала.  

Определением Арбитражного суда Омской области от 22.09.2023 дело назначено к  рассмотрению.  

В судебном заседании 25.10.2023 ответчик представил дополнение к отзыву на исковое  заявление, а также дополнительные документы.  

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  объявлен перерыв до 27.10.2023, в целях ознакомления истца с представленными ответчиком  дополнениями.  

В судебном заседании, продолженном 27.10.2023, истец представил возражения на  дополнения к отзыву на исковое заявление. Стороны высказали позицию относительно  заявленных требований.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил  следующее.  

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,  исполнителя) № 0852100000222000039 от «15» декабря 2022 г. и приказа ФКУ «ЦХиСО  УМВД России по Омской области» от «22» ноября 2022 г. № 1294 между Федеральным  казенным учреждением «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления  Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области» (далее – ФКУ  «ЦХиСО УМВД России по Омской области»), в целях обеспечения государственных нужд,  именуемое в дальнейшем государственный заказчик, и обществом с ограниченной  ответственностью «ВИП – Сервис» именуемое в дальнейшем исполнитель, стороны,  именуемые при совместном упоминании Стороны, заключили контракт №  222318810024200

<

***>/37/20222 (далее - контракт) о нижеследующем: исполнитель по  заданию государственного заказчика обязуется в установленный контрактом срок оказать  услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта Российского  производства для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Омской области» (далее – услуги), а  государственный заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. Требования к  срокам (периодам) оказания услуг – в соответствии с ТЗ. Срок оказания всех услуг по  контракту – с даты подписания контракта, но не ранее 01 января 2023 года и по 15 декабря  2023 года. Оказание услуг, а также возврат бывших в употреблении запасных частей и  расходных материалов должно осуществляться на СТО исполнителя на территории г. Омска.  Максимальное значение цены контракта составляет 17 431 250 (семнадцать миллионов  четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  Цена запасных частей и расходных материалов указана в приложении № 2 к контракту. Цена  единицы услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта  составляет 766,67 рублей за 1 (один) норма-час НДС не облагается. Контракта может быть  расторгнут по взаимному соглашению сторон, по решению суда, или в случае  одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским  законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным  законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. (п. 1.1., 4.1. -.4.3., 6.1., 15.7 контракта).  

Как указывает истец, решением государственного заказчика об одностороннем отказе  от исполнения контракта № 222318810024200

<

***>/37/2022 от 26.12.2022 ответчик  отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке, мотивируя это тем, что  исполнитель систематически не выполняет условия контракта.  

Не согласившись с указанными обстоятельствами, истец обратился в суд с настоящим  исковым заявление.  

Согласно подпункту 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита  нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих  предпринимательскую и иную экономическую деятельность.  

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих  

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.  

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и  не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Согласно статье 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  актов; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.  

Пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предусмотрено, что предоставленное настоящим  Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на  односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть  осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от  договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного  уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными  правовыми актами или договором.  

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или  частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным  (пункт 2).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг  исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные  действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти  услуги.  

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи  730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит  статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного  оказания услуг (статья 783 ГК РФ).  

Статьей 715 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе во всякое время проверять ход  и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.  

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или  выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно  невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать  возмещения убытков.  

Правоотношения в сфере закупок для государственных и (или) муниципальных нужд  регулируются нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).  

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа  стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации.  

На основании пункта 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе  принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего  отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было  предусмотрено контрактом.  

В пункте 14 Обзора судебной практики применения законодательства Российской  Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 28.06.2017, указано, что отсутствие в государственном  (муниципальном) контракте упоминания о каком-либо конкретном существенном  нарушении обязательств, являющемся основанием для одностороннего отказа, не может  свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права, если в контракте содержится  

общее указание на право стороны на односторонний отказ.  

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение  заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех  рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной  системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом  с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в  контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу  электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих  фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении  поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей  части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об  одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления  признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику,  исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об  отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.  При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого  надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения  решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой  информационной системе.  

На основании частей 13, 14 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается  расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика  (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения  контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления  поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от  исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием  для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на  проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не  применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются  основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу части 1  статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства  представляются лицами, участвующими в деле. При этом лица, участвующие в деле, несут  риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных  действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Как следует из материалов дела, решение об одностороннем отказе от исполнения  контракта от 19.06.2023 принято ввиду того, что в ходе исполнения контракта заказчиком  выявлены факты неисполнения пункта 1 технического задания в части нарушения сроков  оказания услуг, что подтверждается актами сдачи-приемки оказанных услуг.  

При этом, в подтверждение позиции ответчика о систематическом неисполнении  исполнителем требований заказчика по исполнению контракта, в материалах дела  содержатся претензии исх. 81/917 от 17.03.2023, 81/918 от 17.03.2023, 81/1438 от 14.04.2023,  81/1756 от 05.05.2023, 81/1864 от 17.05.2023, 81/2061 от 31.05.2023, в которых заказчик  требовал от исполнителя принять меры по соблюдению сроков оказания услуг и устранению  указанных недостатков.  

Судом при рассмотрении настоящего спора установлено, что 19.07.2023 по результатам  рассмотрения представленных ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Омской области» сведений о  недобросовестном подрядчике - ООО «ВИП-Сервис» для включения в реестр  недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним  

отказом заказчика от исполнения государственного контракта №  2223188100242005503235880/37/2022 от 26.12.2022 УФАС по Новосибирской области  приняло решение № 054/06/104-43/2023 о не включении в реестр недобросовестных  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения: об ООО «ВИП-Сервис».  

Вместе с тем, указанным решением были установлены, следующие обстоятельства.  Комиссией Новосибирского УФАС России установлено, что ООО «ВИП-Сервис»  неоднократно допускало просрочку исполнения обязательств в части оказания услуг по  ремонту автотранспорта заказчика, что подтверждается документами о приемке,  требованиями об уплате пени.  

Оказание услуг по ремонту автотранспорта УАЗ Патриот (г.н. А 3161, г.н. У 645 УС)  фактически осуществлено не было, при этом, сведений и документов, подтверждающих, что  ООО «ВИП-Сервис» по обоснованным причинам не могло исполнить данные обязательства,  в материалы рассматриваемого обращения не представлено.  

Таким образом, в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от  исполнения заказчиком контракта установлено, что заказчик имел право на односторонний  отказ от исполнения контракта, заказчиком соблюдена процедура одностороннего отказа от  исполнения контракта.  

Исследовав материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства в  совокупности и взаимной связи, суд принимает, как обоснованные и подтвержденные  материалами дела, следующие доводы ответчика.  

Как указывает ответчик, 21.06.2023 от исполнителя на электронную почту  государственного заказчика поступило письмо, в котором сообщается, что провести ремонт  на транспортном средстве УАЗ Патриот, г.н. У 645 УС не представляется возможным по  причине отсутствия отдельных позиций запасных частей в спецификации к контракту. При  этом в спецификации имеется АКПП в сборе. Также в письме сообщается об отсутствии  остальных деталей и узлов АКПП, при этом не уточняется каких. В ходе осуществления  контроля качества оказания услуг, установлено, что для определения позиций подлежащих  ремонту или замене, в том числе тех, что указаны в письме исполнителя, необходимо  провести диагностику с разбором АКПП. Данное действие не было проведено работниками  исполнителя, а письмо направлено намеренно, с целью оправдать увеличение срока оказания  услуг по ремонту. По данному факту государственный заказчик обратился в  специализированный сервисный центр официального дилера УАЗ - ООО «Автодом «Сибирь  Моторс» (далее - дилер), с целью установления факта выполнения или невыполнения  диагностических работ для определения неисправных запасных частей АКПП указанного  автомобиля. В результате диагностики дилером определено, что присутствует замыкание  цепи в связи с выходом из строя силового предохранителя. Также было установлено, что  АКПП дефектов не имеет, не вскрывалось.  

Также в письме исх. № 3 от 04.05.2023 исполнитель сообщил о невозможности  осуществить ремонт служебного автомобиля УАЗ Патриот, г.н. А 3161. В письме исх. № 5 от  28.06.2023 исполнитель повторно сообщил о невозможности осуществить ремонт  служебного автомобиля УАЗ Патриот, г.н. А 3161, ссылаясь на ответ ООО «Автодом  «Сибирь Моторс», являющегося официальным дилером завода УАЗ (далее - Дилер), о том,  что необходимый для замены ДВС (зав. № 40905.1000400-40) не поставляется заводом  изготовителем и просит согласовать замену данного ДВС на аналогичный. Однако, в  указанном ответе дилер не сообщает о том, что ДВС снят с производства либо поставка его  не возможна. Ответ дилера содержит информацию о том, что срок поставки требуемого ДВС  (зав. № 40905.1000400-40) не определен в связи с отсутствием на складе, и рекомендует к  установке аналогичный ДВС (зав. № 040906100040000). Кроме того, мониторинг интернет  ресурсов по состоянию на 29.06.2023 показал, что требуемый к замене ДВС (зав. №  40905.1000400-40) имеется в свободной продаже у других поставщиков (скриншоты  прилагаются). Исходя из изложенного, факт поставки ДВС (зав. № 40905.1000400-40)  возможен. Вместе с тем, контрактом не предусмотрена замена запасных частей и агрегатов  на аналогичные, установка которых к тому же требует дополнительных работ и замены  

дополнительных агрегатов, а, следовательно, дополнительных расходов со стороны  государственного заказчика в части оплаты их стоимости. В данном случае таких как: блок  управления ДВС и крепления ДВС. По состоянию на 29.06.2023 исполнителем не был  осуществлен ремонт 7 единиц служебного транспорта. По состоянию на указанную дату  срок нахождения данных транспортных средств на территории исполнителя согласно  письмам государственного заказчика «О ремонте» составил: УАЗ Патриот, г.н. А 3161 (147  календарных дней); УАЗ Патриот, г.н. У 645 УС (31 календарный день); ВАЗ-2123, г.н. О  539 ТХ (25 календарных дней); ВАЗ-217030, г.н. К 186 XX (25 календарных дней); LADA  GRANTA, г.н. О 620 ТХ (25 календарных дней); УАЗ-390995, г.н. О 489 ТХ (21 календарный  день); ГАЗ-32213, г.н. М 208 ТН (15 календарных дней).  

Как указывает ответчик, исполнителем систематически нарушались сроки оказания  услуг, в результате чего, государственным заказчиком были выставлены 25 требований об  уплате пени: № 81/1392 от 12.04.2023; № 81/1393 от 12.04.2023; № 81/1423 от 13.04.2023; №  81/1424 от 13.04.2023; № 81/2178 от 08.06.2023; № 81/2180 от 08.06.2023; № 81/2179 от  08.06.2023; № 81/2244 от 15.06.2023; № 81/2310 от 20.06.2023; № 81/2450 от 28.06.2023; №  81/2449 от 28.06.2023; № 81/2451 от 28.06.2023; № 81/2446 от 28.06.2023; № 81/2448 от  28.06.2023; № 81/2447 от 28.06.2023; № 81/2452 от 28.06.2023; № 81/2407 от 27.06.2023; №  81/2412 от 27.06.2023; № 81/2410 от 27.06.2023; № 81/2411 от 27.06.2023; № 81/2418 от  28.06.2023; № 81/2419 от 28.06.2023; № 81/2420 от 28.06.2023; № 81/2408 от 27.06.2023; №  81/2409 от 27.06.2023, которые размещены в ЕИС.  

Кроме того, факт ненадлежащего исполнения условий контракта со стороны ООО  «ВИП-Сервис» подтверждается тем, что в настоящее время служебные транспортные  средства, ремонт которых осуществлялся у истца, не могут эксплуатироваться и возвращены  последнему на повторный ремонт в рамках исполнения гарантийных обязательств.  

Ремонт транспортных средств: 

- УАЗ Патриот г.н. А3161 55 (просрочка составляла 147 дней на момент рассмотрения  одностороннего расторжения УФ АС по Новосибирской области) ООО «ВИП-Сервис» не  произведен со ссылкой на то, что: «ДВС отсутствует в продаже вследствие того, что  поставляются в зону проведения СВО» и не поставляется заводом изготовителем» (исх. № 3  от 04.05.2023, исх. № 5 от 28.05.2023). Однако, с целью исполнения возложенных на  Учреждения функций в замен расторгнутого контракта 14.08.2023 по итогам проведения  электронного аукциона заключен контракт № 232318810018200

<

***>/35/2023 с ООО  «Сервис Групп», которые осуществили своевременный ремонт транспортного средства УАЗ  Патриот г.р.н. А3161 55 (акт сдачи-приемки оказанных услуг № 199).  

- УАЗ Патриот г.н. У645УС 55 (просрочка составляла 31 день на момент рассмотрения  одностороннего расторжения УФ АС по Новосибирской области) ООО «ВИП-Сервис» не  произведен, со ссылкой на то, что требуемые для ремонта запасные части отсутствуют в  спецификации к контракту (письмо ООО «ВИП-Сервис» поступившее в Учреждение  21.06.2023). С целью острой необходимости проведения ремонта, указанное транспортное  средство передано официальному дилеру в г. Омске ООО «Автодом «Сибирь Моторс», где  проведена диагностика АККП и выявлено, что ремонт АКПП не требуется, а необходимо  заменить предохранитель (наряд-заказ № АС00014100 от 04.07.2023). Таким образом, ООО  «ВИП-Сервис» не осуществляло диагностику АКПП УАЗ Патриот г.н. У645УС 55, что  подтверждает факт ненадлежащего исполнения обязательств.  

В настоящем случае Техническим заданием к контракту сторонами согласованы  следующие требования к срокам (периодам) оказания услуг (пункты 1.1, 1.2):  

С момента прибытия автотранспорта на СТО Исполнитель оказывает услуги в  следующие сроки:  

техническое обслуживание – не более 1-го рабочего дня; ремонт автотранспорта – не более 7-и рабочих дней; жестяно-сварочные – не более 10-и рабочих дней; слесарные – не более 3-х рабочих дней; ремонт электрооборудования – не более 1-го рабочего дня; 

диагностические – не более 2-х часов; арматурные – не более 2-х рабочих дней; жестяно-малярные работы – не более 14-и рабочих дней. 

Срок оказания двух и более видов услуг (кроме жестяно-малярных и жестяно- сварочных работ), предписанных одним заявочным листом, по ремонту одной единицы  автотранспорта не должен превышать 7-и рабочих дней или срока, согласованного с  Государственным заказчиком по факсимильной связи или электронной почте (с  предварительным уведомлением по телефонной связи), в течении 1-х суток, после  проведения диагностики  

С учетом изложенного доводы истца со ссылкой на представленные им акты приемки  автомобиля о том, что заказчик сдавал автомобили не в указанные в актах сроки, не  свидетельствуют об отсутствии нарушения исполнителем срока выполнения работ, и не  являются основанием для признания оспариваемого решения незаконным.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства  либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины  (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены  иные основания ответственности.  

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности,  какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все  меры для надлежащего исполнения обязательства.  

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или  ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении  предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что  надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким  обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны  контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у  должника необходимых денежных средств (часть 3 указанной статьи).  

В настоящем случае суд исходит из того, что истец, являясь профессиональным  участником отношений по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных  средств (согласно сведениям из ЕГРЮЛ), мог и должен был разумно и добросовестно  оценить условия относительно сроков оказания услуг и реальности надлежащего исполнения  обязательств по контракту в указанной части.  

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, проанализировав  условия контракта, принимая во внимание тот факт, что истец не оспорил получение  вышеуказанных претензий от заказчика, при этом не представил доказательства выполнения  условий контракта и удовлетворения претензий заказчика, учитывая также то, что услуги по  ремонту служебных транспортных средств оказывались оперативным подразделениям  полиции, а именно, участковым уполномоченным полиции, уголовному розыску, ДПС,  центру временного содержания иностранных граждан, дежурной части, миграционной  службе и др., что свидетельствует о срочной необходимости ремонтов указанных  транспортных средств, без которых невозможно экстренно реагировать и нормально  исполнять возложенных функций на полицию, в этой связи требования заказчика о  соблюдении сроков оказания услуг являются существенными обстоятельствами, соблюдение  которых со стороны истца не обеспечено, суд приходит к выводу о наличии у ответчика  оснований для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи  с ненадлежащим исполнением истцом своих обязательств.  

При таких обстоятельствах, по результатам оценки представленных в материалы дела  доказательств суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых  требований.  

Руководствуясь статьями 110, 137, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью  «ВИП-Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в  порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления  в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда:  http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.А. Чекурда