Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«20» июня 2023 года Дело № А12-9101/2023  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лебедева А.М.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федоровой А.С., при участии: истца Кудюкина Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Кудюкина Евгения  Валерьевича (ОГРНИП 319344300067902, ИНН 344202651197)  

к муниципальному казенному предприятию Трест «Дорожно-мостового строительства»  (ОГРН 1023403855914, ИНН 3445046823)  

о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

взыскать с муниципального казенного предприятия Трест «Дорожно-мостового  строительства» (ОГРН 1023403855914, ИНН 3445046823) в пользу индивидуального  предпринимателя Кудюкина Евгения Валерьевича (ОГРНИП 319344300067902,  ИНН 344202651197) 947 821 руб. 85 коп. неустойки за период с 02.10.2022 по 20.06.2023.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с муниципального казенного предприятия Трест «Дорожно-мостового  строительства» (ОГРН 1023403855914, ИНН 3445046823) в доход федерального бюджета  16 740 руб. государственной пошлины по иску.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кудюкина Евгения Валерьевича  (ОГРНИП 319344300067902, ИНН 344202651197) в доход федерального бюджета  13 226 руб. государственной пошлины по иску.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в Двенадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья А.М. Лебедев  Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.02.2023 11:20:00Кому выдана Лебедев Александр Михайлович