1109_454960  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5376/2021

02 марта 2023 г.

г. Севастополь

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи  

Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции  

и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН  

<

***>, 

к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Единая дирекция  

капитального строительства», ОГРН 

<

***>, о взыскании, и по встречному иску 

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  

капитального строительства», ОГРН 

<

***>, 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Проектный институт  

реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа»,  

ОГРН 

<

***>, о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства», ОГРН 

<

***>, в пользу Общества  с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства  сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН 

<

***>,  201 573 рубля 72 копейки неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате  выполненных работ за период с 02.04.2021 по 29.12.2021.  

Код доступа к материалам дела: 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт  реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа»,  ОГРН 

<

***>, в пользу Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН 

<

***>,  187 810,33 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств.  

В результате зачета встречных взаимных требований взыскать с Государственного  казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства», ОГРН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений  трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН 

<

***>,  13 763,39 рублей неустойки.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства», ОГРН 

<

***>, в пользу Общества  с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства  сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН 

<

***>,  90 000 рублей расходов на оплату услуг представителя и 34 200 рублей расходов  на уплату государственной пошлины.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектный институт  реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа»,  ОГРН 

<

***>, из федерального бюджета 4 841 рубль государственной пошлины.  Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт  реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа»,  ОГРН 

<

***>, в доход федерального бюджета 6 634 рубля государственной  пошлины по встречному иску.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города  Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня  его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:50:00

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич