АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-8258/2019

19 апреля 2022 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  

в открытом судебном заседании материалы искового заявления: 

Общества с ограниченной ответственностью «Каштак»  к Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой - ПМК»  

о взыскании 20 392 940,76 рублей 

при участии третьего лица Муниципальное казенное учреждение «Управление  

капитального строительства Администрации г. Евпатории Республики Крым». При участии: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности;  от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности;  

от иных лиц – не явились. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167 – 170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

РЕШИЛ:

1.  Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Каштак» об отказе  

от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными  

средствами в размере 500 565,76 рублей; суммы неотработанного аванса по договору  

субподряда № 3 в размере 4 625 000,00 рублей, - удовлетворить.  

2.  Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью «Каштак» от  

исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными  

средствами в размере 500 565,76 рублей; суммы неотработанного аванса по договору  

субподряда № 3 в размере 4 625 000,00 рублей. 

3. Производство по исковому заявлению в части взыскания процентов за  

пользование чужими денежными средствами в размере 500 565,76 рублей; суммы  

неотработанного аванса по договору субподряда № 3 в размере 4 625 000,00 рублей, -  прекратить.  

4. Исковые требования удовлетворить частично. 

5. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой -  ПМК» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Каштак» неустойку за  нарушение срока выполнения работ по 2 этапу договора за период 16.10.2018-19.04.2019 в  размере 400 664,38 рублей; проценты за пользование чужими денежным средствами  согласно статье 395 ГК РФ в размере 730 236,57 рублей за период 20.04.2019-30.12.2021;  расходы по оплате государственной пошлины в размере 9916,00 рублей, судебные  расходы по оплате судебной экспертизы в размере 5965,51 рублей.  

6. В остальной части исковых требований отказать. 

7. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Каштак» из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 832,00 рублей, уплаченную  платежным поручением № 950 от 13.05.2019, о чем выдать справку.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья И.А. Ищенко