100150_4633808 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

08.12.2023 года Дело № А50-26036/23  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фадеевой Е.М.,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая  фирма «АТМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,)  

к ответчику Краевому государственному бюджетному учреждению  «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Краевого государственного бюджетного учреждения  «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 745 283 руб. 71 коп.  (семьсот сорок пять тысяч двести восемьдесят три рубля семьдесят одна  копейка), а также расходы по оплате госпошлины в размере 5 372 (пять тысяч  триста семьдесят два) руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 062  (тридцать восемь тысяч шестьдесят два) руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. 

Судья  Е.Ю. Дрондина