06/2018-25287(1) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-677/2017

г. Нальчик

20 июня 2018 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.М.Тишковой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску министерства природных ресурсов  и экологии Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), г.  Нальчик  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>), г. г. Тырныауз  

о взыскании 1 029 883 рублей 97 копеек 

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Лидер" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), г. г. Тырныауз  

к министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>), г. Нальчик  

к Кабардино-Балкарской Республике в лице Министерства природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), г. Нальчик  

о взыскании 1 131 916 рублей, при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 (доверенность № 27-35/43 от 11.01.2018), от ООО СК «Лидер»: ФИО3 (доверенность от 13.06.2017) , 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л :

1.По основному иску: 

Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в иске отказать.  

2. По встречному иску: 

Принять уточненные исковые требования о взыскании с Кабардино-Балкарской  

Республики в лице Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской  Республики за счет средств казны (ОГРН 1060721064007 ИНН 0721018100) в пользу  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ОГРН  1140725000789 ИНН 0725013783) неустойку в размере 1818032 рубля с 26.08.2016 по 21 марта  2018 года.  

Взыскать с Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства природных  ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики за счет средств казны (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "Лидер" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) неустойку в размере  1818032 рубля с 26.08.2016 по 21 марта 2018 года, а также уплаченную платежным  поручением № 56 от 17.04.2017 государственную пошлину в размере 24319рублей. В  остальной части иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный  суд Кабардино-Балкарской Республики.  

Судья Ф.М. Тишкова