1 3_6414179  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-32284/2022

г. Уфа

28 апреля 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Насырова  М. М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

закрытого акционерного общества Инновационно-промышленная компания  «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных  материалов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 700 830 руб. и встречное исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных  материалов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к закрытому акционерному обществу Инновационно-промышленной  компании «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании излишне уплаченных денежных средств в размере 200 000 руб.,  процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на  27.03.2023 в размере 17 389, 04 руб., процентов за пользование чужими  денежными средствами на сумму задолженности по излишне уплаченным  денежным средствам, исходя из ключевой ставки Банка России за период с  28.03.2023 года по дату фактического исполнения денежного обязательства  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования закрытого акционерного общества  Инновационно-промышленная компания «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комбинат  строительных материалов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу закрытого акционерного общества Инновационно-промышленная  компания «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  455 830 руб. суммы неустойки за период с 20.01.2021 по 08.11.2021, 6 505  руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 12 117 руб. расходов  по государственной пошлине. В остальной части требований о взыскании  судебных расходов на оплату юридических услуг отказать.  

 В удовлетворении уточненного встречного искового заявления  отказать.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Закрытому акционерному обществу Инновационно-промышленная  компания «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную сумму  государственной пошлины по платежному поручению № 2370 от 14.12.2021  в размере 4 900 руб.  

 Обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных  материалов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) возвратить из  федерального бюджета излишне уплаченную сумму государственной  пошлины по платежному поручению № 616 от 27.03.2023 в размере 5 870  руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья М.М. Насыров