АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-10765/2024

Нижний Новгород                                                                                                13 июня 2024 года

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи (шифр 41-271) Олисова Романа Юрьевича 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

Правительства Нижегородской области,

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройресурс» (ИНН 

<

***>,                 ОГРН 

<

***>)

 

о взыскании задолженности и пени

 

без вызова сторон,

и установил:

Правительство Нижегородской области (далее - Правительство) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройресурс» (далее – ООО «Спецстройресурс») о взыскании 575 643 рубля 75 копеек задолженности, 504 рубля 26 копеек пени за период с 19.02.2024 по 21.02.2024 и 2 375 рублей 95 копеек пени за период с 03.05.2023 по 27.06.2023 начисленных на сумму основного долга в размере 206 325 рублей 00 копеек за нарушение срока внесения компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по соглашению о реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству металлоштампов» от 19.02.2021 № 9 (с учётом представленных пояснений).

Определением от 19.04.2024 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление в соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявленные требования основаны на статьях 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что ответчик нарушил обязательства, предусмотренное названным соглашением, за что должен нести имущественную ответственность.

Представленные документы размещены на информационном ресурсе «Картотека  арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru).

Ответчик о рассмотрении спора извещен надлежащим образом, позицию не представил.

Изучив материалы дела, суд удовлетворяет иск в полном объеме, исходя из следующего.

Из документов видно, что 19.02.2021 ООО «Спецстройресурс» (инвестор) и Правительство заключили соглашение № 9, предметом которого является реализация инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству металлоштампов» на земельном участке (кадастровый номер 52:18:0040073:187), площадью 7205 квадратных метра, расположенном в 

<

...> напротив дома № 5, с ориентировочным объемом инвестиций 30 500 000 рублей, в том числе в строительство 20 932 500 рублей.

В пунктах 1.3., 2.5., 6.2. сделки определены:

- инвестор вносит денежные средства в счет оплаты компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в порядке и сроки, указанные соглашением;

- обеспечительный платеж в сумме 209 325 рублей уплачивается не позднее 3-х месяцев после снятия режима повышенной готовности в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2020 № 318; 575 643 рубля 75 копеек - в срок до трех лет с даты подписания соглашения, но не позднее срока действия договора аренды на земельный участок, указанный в пункте 1.1. соглашения;

- за несоблюдение сроков внесения платежей, в том числе обеспечительного платежа, инвестор выплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки (включая день платежа), начисляемых на остаток невыплаченных средств.

В соответствии с пунктом 3.2.2. Соглашения Ответчик принял на себя обязательство оформить договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.1. Соглашения, завершить строительство Объекта, получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в течение 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка, указанного в пункте 1.1. Соглашения.

Ответчиком нарушен срок уплаты денежных средств в сумме 209 325 рублей, в связи с чем, истцом начислены пени в сумме 2 375 рублей 95 копеек пени за период с 03.05.2023 по 27.06.2023. 

Кроме того, ответчик уклонился от уплаты денежных средств в сумме 575 643 рублей 75 копеек в установленный Соглашением срок, в связи с чем, истцом начислены пени в сумме  504 рубля 26 копеек пени за период с 19.02.2024 по 21.02.2024.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 21.02.2024 № Исх-326-107104/24 с требованием оплатить задолженность, пени, которая оставлена без удовлетворения.

Согласно статьям 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истец также просит взыскать 504 рубля 26 копеек пени за период с 19.02.2024 по 21.02.2024 и 2 375 рублей 95 копеек пени за период с 03.05.2023 по 27.06.2023 начисленных на сумму основного долга в размере 206 325 рублей 00 копеек 

Расчет проверен судом и признан верным.

При таких обстоятельствах по делу суд удовлетворяет иск в полном объеме.

Расходы по делу в виде государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета на основании части 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Правительства Нижегородской области (ИНН 

<

***>,              ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстройресурс»                   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Правительства Нижегородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

575 643 рублей 75 копеек задолженности по компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по соглашению о реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству металлоштампов» от 19.02.2021 № 9;

2 375 рублей 95 копеек пени за период с 03.05.2023 по 27.06.2023;

504 рубля 26 копеек пени за период с 19.02.2024 по 21.02.2024. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстройресурс»                   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 14 570 рублей 00 копеек государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя. Исполнительный лист в доход бюджета выдать после истечения срока на обжалование решения.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                               Р.Ю. Олисов