479/2023-334654(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-18972/2023

город Саратов

07 декабря 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Высокие  энергостроительные технологии» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Пенза в пользу  Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление  специального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) г.Санкт-Петербург  неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору субподряда № МЩ- 2019/Ц-12/19-20/67 от 10.06.2020 за период с 01.10.2020 по 02.12.2021 в размере 247 761 руб.  36 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 186 руб.  

В остальной части иска отказать. 

 Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная  жалоба.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1