АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-4668/2025

22 октября 2025 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н.Арнгольд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управление Механизации 19» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному казенному учреждению «Отдел капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), к администрации города Черногорска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 207 787 руб. неустойки по муниципальному контракту от 08.11.2024 № 0380300008324000037/41МК/24.  

Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 150, 151, 168 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Управление Механизации 19» от требований к администрации города Черногорска и прекратить производство по делу № А74-4668/2025 в указанной части.  

2. Удовлетворить иск частично: 

взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление Механизации 19» 1 065 320 руб. неустойки.  

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований. 

2. Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» в доход федерального бюджета 54 010 руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья Н.Ю.Ишь