29/2017-60469(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-7304/2017

г. Тюмень

27 июля 2017 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л. рассмотрел  дело по иску общества с ограниченной ответственностью ПФК «Тюменьстройиндустрия»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «Строительное  управление «Север» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки по  договору субподряда № СУ-3-56-32/15 от 01.04.2015г. в размере 21 609 481,54 рублей, а  также неустойки по день фактического исполнения обязательств, руководствуясь статьями  167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества «Строительное управление «Север» в пользу  общества с ограниченной ответственностью ПФК «Тюменьстройиндустрия» сумму пени в  размере 8643792,62 рублей, а также пени в размере 0,2% от суммы основного долга  7773194,80 рублей, начиная с 31.03.2017 года по день фактической оплаты долга, расходы  по оплате госпошлины в размере 131047 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью ПФК  «Тюменьстройиндустрия» из федерального бюджета госпошлину в размере 6953 рублей.  

Исполнительный лист и справку на возврат госпошлины выдать после вступления  решения суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный  суд Тюменской области.  

 Судья Соловьев К.Л.