107/2022-82350(1) 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-20252/2020

г. Хабаровск

18 мая 2022 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Н.Л.Коваленко,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  публичного акционерного общества  

«Амурский судостроительный завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 681000, г.  

Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1) к обществу с ограниченной ответственностью «Опытный завод» 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 195248, 

<

...> д.  

1,литер Б) 

о взыскании убытков и неустойки, о признании договора расторгнутым с  

15.09.2020, об обязании вывезти поставленный по договору товар  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Опытный  

завод» к публичному акционерному обществу «Амурский судостроительный завод» 

о взыскании 11 883 143,73 рублей задолженности по оплате за поставленный товар  

и неустойки 

при участии:  

от публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» -  

ФИО2, представитель по доверенности от 13.12.2021 № 66/14; ФИО3,  

представитель по доверенности № 66/17 от 04.05.2022; 

от общества с ограниченной ответственностью «Опытный завод» - ФИО4,  

представитель по доверенности от 30.03.2021.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»  удовлетворить в части.  

Признать договор поставки № 17702017400180000070/57р/129/19 от 13.11.2019,  заключенный между публичным акционерным обществом «Амурский судостроительный  завод» и обществом с ограниченной ответственностью «Опытный завод» расторгнутым с  15.09.2020.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Опытный завод» в пользу  публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» неустойку в  размере 188 059 руб. 76 коп., убытки в размере 5 765 291 руб. 84 коп., всего 5 953 351 руб.  60 коп., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины по иску  и за кассационную жалобу в размере 67 111 руб.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод» вывезти за  свой счет поставленный по договору № 17702017400180000070/57р/129/19 от 13.11.2019  товар.  

В остальной части первоначального иска отказать. 

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью  «Опытный завод» отказать.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Амурский судостроительный  завод» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 011 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Опытный завод» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 164 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Н.Л.Коваленко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.09.2021 1:38:03

Кому выдана Коваленко Наталья Леонидовна