46/2017-86609(1) 

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Р Е Ш Е Н И Е  ( резолютивная часть) 

г. Новосибирск ДЕЛО № А45-26532/2016 «07» июня 2017 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Черновой О.В,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пигеевой  А.Ю.,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «ФТ ЭНЕРГО»  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительная  Компания «Строительные технологии»  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Нордэкс» 

о взыскании неустойки в сумме 373 338 рублей 47 копеек, законных процен- тов в сумме 15 690 рублей 21 копеек  

при участии в судебном заседании представителей: от истца: не явился (извещен), от ответчика: ФИО1 по доверенности от 30.081.2017, от третьего лица: не явился (извещен), 

 Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170,180 Арбитражного процессу- ального кодекса РФ, суд   

Р Е Ш И Л :

Прекратить производство по делу в части взыскания законных процентов  по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ в сумме 15 690 рублей 21 копеек, в  связи с отказом истца от иска.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ФТ ЭНЕРГО» (  ОГРН 

<

***>) справку на возврат государственной пошлины в сумме  315 рублей, как излишне уплаченной.  

Иск удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Строительные технологии» ( ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ФТ ЭНЕРГО» ( ОГРН  

<

***>) неустойку за период с 21.03.2016 по 12.09.2016 в сумме  61 463 рублей 77 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 34 46 рублей.  

 В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.  

 Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления в законную силу решения, постановления арбитражного  суда, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции  или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

 Жалобы на решение суда подаются через Арбитражный суд Новосибир- ской области.  

Судья Чернова О.В.