216/2017-40890(2) 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-74921/15

06 июня 2017 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2017 года  Постановление изготовлено в полном объеме 06 июня 2017 года  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Муриной В.А., судей Катькиной Н.Н., Мизяк В.П., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: 

от акционерного общества «Проектно-строительное объединение № 13»: ФИО2,  по доверенности от 27.10.16,  

от общества с ограниченной ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА»: ФИО3, приказ № 22 от 22.09.16,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной  ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» на решение Арбитражного суда  Московской области от 27 января 2017 года по делу № А41-74921/15, принятое судьей  Саенко М.В.., по первоначальному исковому заявлению акционерного общества  «Проектно-строительное объединение № 13» к обществу с ограниченной  ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» о взыскании задолженности,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» к акционерному обществу «Проектно-строительное  объединение № 13» о взыскании неустойки,  

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество (АО) «Проектно-строительное объединение № 13» обратилось в  Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью (ООО) «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» о взыскании  задолженности.  

ООО «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» обратилось к АО «Проектно-строительное  объединение № 13» с встречным исковым заявлением о взыскании неустойки.  

 Решением Арбитражного суда Московской области от 27 января 2017 года по  делу № А41-74921/15 первоначальный иск был удовлетворен, в удовлетворении  встречного иска отказано (т. 54, л.д. 115-120).  

 Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «АЙСИЭМ ГЛАСС  КАЛУГА» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить,  принять по делу новый судебный акт (т.54, л.д. 133),  

 В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ООО  «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» и АО «Проектно-строительное объединение № 13»  заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения по настоящему делу,  достигнутого сторонами и оформленного в письменном виде.  

Письменный текст мирового соглашения представлен суду. 

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом проверены.  

В соответствии со статьей 138 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое  соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру  медиации, если это не противоречит федеральному закону.  

В силу статей 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, если оно не  противоречит закону и не нарушает права других лиц.  

Исследовав материалы дела, апелляционный суд считает, что представленное  суду на утверждение мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права  других лиц (ст. 49 АПК РФ).  

Представленное сторонами мировое соглашение по форме и содержанию  соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации и обстоятельств, препятствующих его утверждению, не имеется,  следовательно, оно может быть утверждено судом.  

В связи с утверждением судом мирового соглашения в силу части 2 статьи 150  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу  подлежит прекращению, решение Арбитражного суда Московской области от 07 марта  2017 года отмене.  

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3  статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицам,  участвующим в судебном заседании, разъяснены.  

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 статьи 269, статьями 49, 150, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

утвердить мировое соглашение, заключенное между АО «Проектно-строительное  объединение № 13» и ООО «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» в следующей редакции:  

«Акционерное общество «Проектно-строительное объединение № 13», в лице  представителя по доверенности ФИО2, действующего на  основании доверенности от 27 октября 2016, с одной стороны, и Общество с  ограниченной ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА», в лице Генерального  директора ФИО3, действующего на основании Устава, с  другой стороны, совместно именуемые - Стороны, в целях урегулирования спора по  делу № А41-74921/15, рассматриваемому Десятым арбитражным апелляционным судом,  в соответствии со ст.ст. 139-142 Арбитражного процессуального кодекса РФ заключили  настоящее Мировое соглашение, далее именуемое - Соглашение, о нижеследующем:  

1. Настоящее Соглашение заключается Сторонами в рамках дела №  

А41-74921/15 по иску акционерного общества «Проектно-строительное объединение   № 13» к обществу с ограниченной ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» о  взыскании задолженности по договору строительного подряда № 01-ПС/08-12  

(по проектированию и строительству объекта «Завод Пеногазостекло-Калуга»,  расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, Индустриальный парк  Ворсино) от 01.08.2012 года в размере 18 821 857, 63 рублей и уплате неустойки в  

размере 11 900 000 рублей, а также по встречному иску общества с ограниченной  ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» к акционерному обществу «Проектно- строительное объединение № 13» о взыскании 16 195 951, 80 рублей - суммы  соразмерного снижения цены работ по этому же договору.  

2.  По настоящему Соглашению в целях урегулирования спора Стороны  договорились, что часть задолженности общества с ограниченной ответственностью  «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» за выполненные работы по договору строительного  подряда № 01-ПС/08-12 от 01.08.2012 года в размере 15 000 000,00 (пятнадцать  миллионов) рублей, в том числе НДС 2 288 136,00 (два миллиона двести восемьдесят  восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей, погашается (перечисляется) акционерному  обществу «Проектно-строительное объединение № 13» обществом с ограниченной  ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» ежемесячными платежами равными  

2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей начиная с июня 2017 года, в срок  не позднее 31 декабря 2017 года. При этом, последний платеж составит 2 100 000 (два  миллиона сто тысяч) рублей.  

3. Акционерное общество «Проектно-строительное объединение № 13»  отказывается от остальной части исковых требований к обществу с ограниченной  ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» в размере 3 821 857,63 (три миллиона  восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 63 копейки -  основного долга.  

4. Акционерное общество «Проектно-строительное объединение № 13»  отказывается от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью  «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» о взыскании неустойки в сумме 11 900 000 (одиннадцать  миллионов девятьсот тысяч) рублей.  

5. Общество с ограниченной ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА»  отказывается от исковых требований к акционерному обществу «Проектно- строительное объединение № 13» о соразмерном снижения цены работ, установленной  по договору строительного подряда № 01-ПС/08-12 от 01.08.2012 года на 16 195 951,80  (шестнадцать миллионов сто девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 80  копеек.  

6. В соответствии с пунктом 7 статьи 141 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, акционерному обществу «Проектно-строительное  

объединение № 13» и обществу с ограниченной ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС  КАЛУГА» при заключении между Сторонами мирового соглашения из федерального  бюджета возвращаются 50 % уплаченной ими государственной пошлины. Оставшиеся  50 % расходов, связанных с оплатой акционерным обществом «Проектно-строительное  объединение № 13» и обществом с ограниченной ответственностью «АЙСИЭМ ГЛАСС  КАЛУГА» государственной пошлины по настоящему делу, относятся на счет  уплатившей их стороны и возмещению не подлежат.  

7. Судебные издержки, предусмотренные статьей 106 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы на оплату услуг  адвокатов (представителей) и расходы на проведение экспертизы, возмещению за счет  той или иной стороны в пользу другой стороны не подлежат.  

8. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение  исполняется лицами, его заключившими, добровольно, в порядке и в сроки, которые  предусмотрены этим Соглашением.  

9. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит  принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого  арбитражным судом.  

10. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы  других лиц и не противоречит закону.  

11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один  экземпляр представляется в материалы дела».  

 Решение Арбитражного суда Московской области от 27 января 2017 года по  делу № А41-74921/15 отменить.  

 Возвратить АО «Проектно-строительное объединение № 13» из средств  федерального бюджета сумму государственной пошлины за подачу иска в размере  41 468 (сорок одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей, уплаченную по  платежному поручению № 10743 от 07 декабря 2016 года.  

 Возвратить ООО «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» из средств федерального  бюджета сумму государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере  

1 500 рублей (одна тысяча пятьсот) рублей, уплаченную по платежному поручению  № 566 от 03 апреля 2017 года.  Производство по данному делу прекратить.  Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в двухмесячный срок. 

Председательствующий В.А. Мурина  Судьи:  

Н.Н. Катькина 

В.П. Мизяк