СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

город Томск Дело № А03-14317/2022 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2024 года. 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: Председательствующего судьи Смеречинской Я.А., судей Вагановой Р.А.,  ФИО1, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Комиссаровой К.В., рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект»  ( № 07АП-2910/2024) на решение от 29.02.2024 Арбитражного суда Алтайского края по  делу № А03-14317/2022 (судья Прохоров В.Н.) по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект»  (659316, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АРВ- Энерджи» (105066, 

<

...>, эт 2 пом I ком 1Ж, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении договора субподряда, взыскании долга в  сумме 1 165 000 рублей,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «АРВЭнерджи» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании передать рабочую документацию,  расторжении договора субподряда, взыскании задолженности в сумме 312 500 рублей,  убытков в сумме 7 483 142 рубля 93 копейки, неустойки в сумме 300 000 рублей,  процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 57 490 рублей 93  копейки,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  общество с ограниченной ответственностью «Ист КонТех» (672016, 

<

...>, этаж/каб. 2/1, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «АРВ-Групп» (109548,  

<

...>, эт 4 ком 14 оф 3, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «ШПИЦ  ФДК» (630105, 

<

...>,  кабинет 501, этаж 5, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

Руководствуясь часть 5 статьи 170, пунктом 2 статьи 269, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 29.02.2024 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А0314317/2022 отменить.  

Расторгнуть договор субподряда на выполнение комплекса работ от 27.05.2021 №  11-21.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРВ-Энерджи» (ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект» (ИНН 

<

***>) задолженность в сумме  1 165 000 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 23 000  рублей.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторский  центр «Бийскэнергопроект» (ИНН 

<

***>) передать обществу с ограниченной  ответственностью «АРВ-Энерджи» (ИНН 

<

***>) последнюю редакцию на  11.01.2023 раздело рабочей документации в редактируемом формате (.dwg, .doc, .xml).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «АРВ-Энерджи» (ИНН 

<

***>) убытки в сумме  369 246 рублей, неустойку в сумме 300 000 рублей, упущенную выгоду в сумме 5 708 333  рубля 33 копейки, расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 117 333 рубля 64  копейки, расходы по уплате государственной пошлины по исковому заявлению в сумме  61 879 рублей 31 копейка, расходы по уплате государственной пошлины по  апелляционной жалобе в сумме 1 336 рублей 67 копеек.  

В удовлетворении встречных исковых требований в остальной части отказать.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект» (ИНН 

<

***>) в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «АРВ-Энерджи» (ИНН 

<

***>)  денежные средства в сумме 5 368 628 рублей 96 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРВ-Энерджи» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7 650  рублей.  

В остальной части решение от 29.02.2024 оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через  Арбитражный суд Алтайского края.  

Председательствующий Я.А. Смеречинская 

Судьи Р.А. Ваганова 

ФИО1