1 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27- 4844/2019

город Кемерово

14 октября 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при  ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  Сычевым С. С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Главного  управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Кемеровской области, г. Кемерово (ОГРН 1044205090907, ИНН 4205076551) к  Акционерному обществу «АРТИГ», г. Новосибирск (ОГРН 1025400515491, ИНН  5401136329) , третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: Федеральное казенное учреждение «Управление капитального  строительства МЧС России», г. Москва (ОГРН 1087746892595, ИНН 7707671197) о  расторжении государственного контракта № 1 от 03.02.2015года на выполнение работ по  строительству объекта «Национальный аэромобильный спасательный учебно –  тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке.  Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А, 1 этап строительства. Общежитие № 1.  Наружные внеплощадочные инженерные и слаботочные сети, благоустройство и  ограждение территории», взыскании 17 366 788 руб. 96 коп. долга, 303 433 руб. 12 коп.  пени начисленной за период просрочки выполнения работ с 11.09.2018года по  10.10.2019года, руководствуясь статьями 110, 167-171, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Иск удовлетворить. 

Расторгнуть заключенный между Федеральным казенным учреждение  «Управление капитального строительства МЧС России» ( Главным управлением  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области» ) и  Акционерным обществом «АРТИГ» Государственный контракт № 1 на выполнение работ  по строительству объекта : «Национальный аэромобильный спасательный учебно –  тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке.  Новоильинский район , севернее микрорайона 1-1А. 1 этап строительства. Общежитие   № 1. Наружные внеплощадочные инженерные и слаботочные сети, благоустройство и  ограждение территории» от 03.02.2015года.  

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в пользу Главного управления  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области  17 366 788 руб. 96 коп. неосновательного обогащения, 303 433 руб. 12 коп. пени за  нарушение сроков выполнения работ начисленной за период с 11.09.2018года по  10.10.2019года.  

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в доход Федерального бюджета РФ  117 351 рубль госпошлины по иску.  

Вернуть Акционерному обществу «АРТИГ» с депозитного счета Арбитражного  суда Кемеровской области 80 000 рублей, внесенных в счет оплаты за проведение  судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в платежном поручении № 60 от  20.05.2019года.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, г. Томск. Апелляционная жалоба подается через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья О. С. Андуганова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 30.09.2019 4:20:06Кому выдана Андуганова Олеся Сайрановна