Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7031/2025

31 марта 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  19 марта 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  31 марта 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Корчагиной Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Юламановым А.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Магнито» (197348, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Комендантский аэродром, ул Аэродромная, д. 8, литера А, помещ. 1-Н, офис 231/1, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТД ПТ» (192019, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул Седова, д. 11, литера А, помещ. 15-Н офис 832 р.м. 1, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору № ДП-1912/2 от 19.12.2023, процентов, об обязании

при участии

- от истца: Шапошникова А.И., по доверенности от 10.01.2022

- от ответчика: не явились, извещены

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Магнито» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ДТД ПТ» (далее – ответчик) об обязании забрать изделия – комплект элементов лестничного ограждения, 395,76 м.п., подготовленных к выборке в соответствии с Договором ДП-1912/2 от 19.12.2023 года, по адресу: 

<

...>, в срок не более 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда; взыскании задолженности по Договору № ДП-1912/2 от 19.12.2023 в размере 1 583 040 руб. 00 коп., суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.05.2024 по 17.01.2025 в размере  204 626 руб. 44 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности в размере 1 583 040 руб. 00 коп. за период с 18.01.2025 по дату фактической оплаты задолженности в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, в соответствующие периоды, денежные средства в размере 169 000 руб. за хранение изделия в период с 14.02.2024 по 17.01.2025, судебных расходов на оплату государственной пошлины в размере 133 700 руб. 00 коп. и расходов на оплату услуг представителя в размере 60 000 руб. 00 коп.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания не явился.

Арбитражный суд, руководствуясь частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Исследовав материалы дела, заслушав позицию представителя истца, суд установил следующее.

Между ООО «МАГНИТО» (далее по тексту - Истец, Подрядчик) и ООО «ТД ПТ» (далее по тексту - Ответчик, Заказчик) был заключен Договор Подряда № ДП-1912/2 от 19.12.2023 (далее по тексту - Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению лестничных ограждений (далее - Изделие) в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием по форме Приложения № 1 к настоящему Договору для объекта «1-я очередь Гостиничного комплекса категории 5 звезд, а также апартаментов, расположенных по адресу: Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-т Олимпийский», а Заказчик - принять и оплатить Изделие в порядке и в сроки, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре и приложениях к нему.

Согласно п. 1.2. Договора работа выполняется Подрядчиком из собственных материалов, собственными силами и средствами. Стоимость материалов и расходных материалов включена в цену Договора.

Сроки выполнения работ указаны в Техническом задании, являющимся Приложением № 1 к Договору, и составляют до 26 календарных дней с момента зачисления авансового платежа.

Договором было предусмотрено получение изделий Заказчика в месте нахождения Подрядчика (выборка товаров). Дополнительных соглашений о доставке за дополнительную плату Сторонами не заключено.

Согласно п. 1.5. Договора изготовленное изделие (изделия), которое готово к выдаче Заказчику может быть получено на складе Заказчиком по адресу Подрядчика. Или за дополнительную плату может быть доставлено Заказчику силами Подрядчика или привлекаемыми им третьими лицами по адресу, указанному Заказчиком.

Согласно п. 2.1.5 Договора Подрядчик обязуется предупредить Заказчика о готовности Изделия к отгрузке и согласовать с ним дату и время передачи Изделия. Согласование осуществляется путем уведомления по телефону/письменного уведомления по адресу электронной почты по указанному в реквизитах Договора.

Также в п. 3.1.2. Договора указано, что стоимость доставки и монтажа Изделия оговариваются Сторонами отдельно путем заключения соответствующего договора подряда на выполнение монтажных работ и не входят в стоимость Изделия, предусмотренную п. 3.1. Договора и Техническим заданием.

Срок выборки изделий был определен в п. 4.7. Договора, согласно которому при готовности изделия к отгрузке Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление о готовности изделия к отгрузке по телефону или электронной почте по реквизитам, предусмотренным настоящим Договором. Заказчик обязуется обеспечить принятие изделия у Подрядчика не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты уведомления о готовности изделия к отгрузке.

В соответствии с п. 3.1. Договора общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) составляет 3 166 080 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

В соответствии с п. 3.2. Договора Заказчик оплачивает Подрядчику работы в следующем порядке: аванс в размере не более 50 % (пятидесяти процентов) от общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета на оплату (п. 3.2.1. Договора), по завершении Работ на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком счета на оплату Заказчик оплачивает Подрядчику 100% стоимости фактически выполненных и принятых Работ с учетом перечисленного авансового платежа пропорционально выполненным работам (п. 3.2.2. Договора).

Заказчиком платежным поручением № 9 от 26.12.2023 был перечислен авансовый платеж по счету № 197 от 22.12.2023 в размере 1 583 040 рублей 00 копеек.

После получения авансового платежа 26.12.2023 и согласования чертежей 29.12.2023 Подрядчик приступил к закупке необходимых материалов у поставщиков, согласно счетам № 4114062 от 27,12,2023, № УП-362784 ОТ 27.12.2023, № 81080 от 27.12.2023, УПД № СП-23937 от 28.12.2023, № ЦВ-32506 от 28.12.2023, ММ-1628742 от 29.12.2023, 2 от 19.01.2024 и к изготовлению Изделий.

Истцом были изготовлены Изделия и письмом исх. №ДП-1912/2-4 от 29.01.2024 Подрядчик уведомил Заказчика об их готовности к отгрузке, а также о том, что комплекты элементов лестничного ограждения выполнены в соответствии с Техническим заданием на производство лестничных ограждений мест общего пользования (Приложения №1 к Договору Подряда №ДП-1912/2 от 19Л2.2023г), осуществлен контроль качества изделий на соответствие согласованным Заказчиком чертежам 21.12.2023-КМД (лист 1, лист 2, лист 3) в рамках принятых нормативов качества СП 70.13330.2012 и СП 53-101 -98, что подтверждено Документом о качестве строительных конструкций.

17.04.2024 Подрядчик повторно уведомил письмом исх. № ДП-1912/2-6 Почтой России (трек номер 18734292033208) и электронной почтой Заказчика о готовности Изделий, вместе со всей необходимой документацией, к отгрузке с 29.01.2024 (согласно ранее направленному уведомлению о готовности от 29.01.2024), и необходимости их вывоза Заказчиком, направил счет № 45 от 17.04.2024 для окончательной оплаты и акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору в двух экземплярах, а также предложил заключить дополнительное соглашение в целях урегулирования сложившейся ситуации.

В силу п. 4.4. Договора в случае, если переданный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ не подписан Заказчиком, и не сформирован мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме, а Подрядчик имеет право подписать вышеуказанные документы в одностороннем порядке, поставив соответствующую отметку.

В соответствии с п. 4.4. Договора и с учетом п. 4 ст. 753 ГК РФ работы сданы и приняты Заказчиком на основании односторонне подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ от 29.01.2024.

Однако до настоящего времени Заказчик готовые Изделия не вывез, задолженность не оплатил.

Продукция с момента уведомления о готовности к отгрузке по настоящее время готова к отгрузке, надлежащим образом упакована, имеет паспорт качества. Комплект элементов лестничного ограждения, изготовленный в рамках Договора, находится в месте, определенном для временного хранения готовых изделий, с 29.01.2024.

Место хранения Продукции - здание производственного цеха с двухэтажной бытовой пристройкой, общей площадью 1 438,9 кв.м., расположенного по адресу: 

<

...> арендуемого ранее у ИП ФИО1 на основании Договора аренды недвижимости № 12/23 от 01.12.2023 и в настоящее время у ИП ФИО2 на основании Договора аренды недвижимости № 06/24 от 01.06.2024.

Адрес Поставщика Железнодорожная, д. 2 является милицейским адресом, а фактически это адрес ул. Железнодорожная, д. 6Б, который для удобства покупателей на протяжении многих лет указывается Поставщиком в соответствии с указаниями на геосервисах (например, Яндекс Карты).

Таким образом, ООО «МАГНИТО» надлежащим образом выполнило свои обязательства по Договору.

ООО «ТД ПТ» односторонний отказ от исполнения Договора не заявляло и в текущий момент имеет обязательство по вывозу готовых изделий и их оплате.

В соответствии с п. 3.1. Договора общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) составляет 3 166 080 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

В соответствии с п. 3.2.1. Договора Заказчик оплатил Подрядчику аванс в размере не более 50 % (пятидесяти процентов) от общей стоимости Работ, согласно платежному поручению № 9 от 26.12.2023, по счету № 197 от 22.12.2023, в размере 1 583 040 рублей 00 копеек.

Окончательная оплата за работы не поступила. Счет № 45 от 17.04.2024 для окончательной оплаты был направлен и получен Ответчиком, от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору от 29.01.2024 Ответчик немотивированно уклонился, в связи с чем указанный акт был подписан Истцом в одностороннем порядке.

Сумма задолженности ООО «ТД ПТ» перед ООО «МАГНИТО» составляет 1 583 040 рублей 00 копеек.

За период с 07.05.2024 по 17.01.2025 сумма процентов за пользование денежными средствами составляет 204 626 рублей 44 копейки.

23.09.2024 в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия исх. № ДП-1912/2-5 с требованиями вывезти изделия, оплатить задолженность, проценты за пользование денежными средствами и плату за хранение.

Ответчик до настоящего времени Изделия не вывез, задолженность не погасил, в связи с чем спор передается на разрешение в суд.

Оценив в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту -ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, 1а исключением случаен, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с п. 2 ст. 510 ГК РФ договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров). Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.

В силу п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

На основании п. 1 ст. 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

В силу п. 3 ст. 484 ГК РФ в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

Пунктом 4 ст. 514 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

Согласно п. 2 ст. 516 ГК РФ, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В соответствии со статьей 515 ГК РФ когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510), покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Исхода из содержания пункта 2 статьи 515 ГК РФ выборка покупателем товара осуществляется в сроки, определенные договором, а в случае их отсутствия - в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров. С учетом этого, продавец вправе требовать на основании статьи 515 ГК РФ оплаты спорного товара. 

В соответствии с п. 3.1. Договора общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) составляет 3 166 080 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

В соответствии с п. 3.2.1. Договора Заказчик оплатил Подрядчику аванс в размере не более 50 % (пятидесяти процентов) от общей стоимости Работ, согласно платежному поручению № 9 от 26.12.2023, по счету № 197 от 22.12.2023, в размере 1 583 040 рублей 00 копеек.

Окончательная оплата за работы не поступила. Счет № 45 от 17.04.2024 для окончательной оплаты был направлен и получен Ответчиком, от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору от 29.01.2024 Ответчик немотивированно уклонился, в связи с чем указанный акт был подписан Истцом в одностороннем порядке.

Соответственно, условия для окончательного расчета в соответствии с п. 3.2.2. Договора наступили.

Таким образом, сумма задолженности, подлежащая взысканию с ООО «ТД ПТ» в пользу ООО «МАГНИТО» составляет 1 583 040 рублей 00 копеек.

Согласно п. 3 ст. 486 ГК РФ если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

Согласно п. 4 ст. 488 ГК РФ в случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено настоящим Кодексом или договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.

В соответствии с и. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в  случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты ни сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

За период с 07.05.2024 по 17.01.2025 сумма процентов за пользование денежными средствами составила 204 626 рублей 44 копейки.

Расчет проверен судом и признан обоснованным.

Проценты за пользование чужими средствами подлежат начислению по день фактической уплаты суммы задолженности кредитору на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ.

Согласно п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Соответственно, с Ответчика в пользу Истца подлежат взысканию также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности в размере 1 583 040 рублей 00 копеек за период с 18.01.2025 по дату фактической оплаты задолженности в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, в соответствующие периоды.

Согласно п. 4.7. Договора Заказчик обязуется обеспечить принятие Изделия у Подрядчика не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты уведомления о готовности Изделия к отгрузке. В случае задержки Заказчиком приемки готового к отгрузке/доставке Изделия в установленный выше срок, Заказчик оплачивает хранение Изделия на складе Подрядчика из расчета 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек за каждый день задержки приемки Изделия.

Поскольку указанная плата была согласована в Договоре, Сторонами был определен её размер и условия взимания, при этом Ответчик уклонился от приемки готовых Изделий, которые до настоящего времени хранятся у Истца, имеются основания для взыскания с Ответчика данной платы.

Сумма платы за хранение Изделий за период с 14.02.2024 по 17.01.2025 составляет 169 000 рублей, из расчета:

338 дней * 500 рублей = 169 000 рублей.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом было заключено соглашение об оказании юридической помощи № б/н от 09.09.2024 с адвокатом Шапошниковой А.И., согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательство оказать юридические услуги (юридическую помощь) в подготовке и рассмотрении требований по обязанию вывезти готовые изделия и взысканию с ООО «ТД ПТ» (ИНН 

<

***>) задолженности по Договору № ДП-1912/2 от 19.12.2023, процентов за пользование денежными средствами, платы за хранение, судебных расходов.

Стоимость услуг, указанных в п. 1.1. Соглашения № б/н от 09.09.2024, составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании ст. 149 ч. 3 п. 14 НК РФ.

Исполнителем были выставлены счета для оплаты по указанному соглашению № 49 от 09.09.2024 и № 55 от 27.11.2024.

Стоимость юридических услуг была оплачена Истцом в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 1169 от 18.09.2024 на сумму 15 000 руб. и № 77 от 15.01.2025 на сумму 45 000 руб.

Таким образом, Истец имеет право на взыскание с Ответчика расходов на оказание юридических услуг в размере 60 000 руб.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входит государственная пошлина. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ТД ПТ» забрать изделия – комплект элементов лестничного ограждения, 395,76 м.п., подготовленных к выборке в соответствии с Договором ДП-1912/2 от 19.12.2023 года, по адресу: 

<

...>, в срок не более 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТД ПТ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «МАГНИТО» задолженность по Договору № ДП-1912/2 от 19.12.2023 в размере 1 583 040 руб. 00 коп.,  сумму процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.05.2024 по 17.01.2025 в размере  204 626 руб. 44 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности в размере 1 583 040 руб. 00 коп. за период с 18.01.2025 по дату фактической оплаты задолженности в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, в соответствующие периоды, денежные средства в размере 169 000 руб. за хранение изделия в период с 14.02.2024 по 17.01.2025, судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 133 700 руб. 00 коп. и расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                                                                            Корчагина Н.И.