Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-10639/2022

г. Благовещенск

20 февраля 2023 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна,

Протокол вел секретарь судебного заседания Галичанина Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 28 788 580 руб. (с учетом уточнения),

при участии в заседании: от истца: ФИО1 – дов. от 10.10.2022

установил:

В Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» о взыскании 5 598 289 руб. – основной долг по договору поставки № 1 от 01.08.2019 (возврат предоплаты); 22 623 255 руб. – основной долг по договору поставки № 2 от 12.01.2020 (возврат предоплаты); 277 898 руб. – пени, исчисленные в соответствии с п. 7.2 договора поставки № 1 от 01.08.2019 по ставке 0,01 % от стоимости не поставленного товара за период с 22.01.2020 по 25.01.2023 (с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, включая указанные даты); 289 138 руб. – пени, исчисленные в соответствии с п. 7.2 договора поставки № 2 от 12.01.2020 по ставке 0,01 % от стоимости не поставленного товара за период с 21.12.2021 по 25.01.2023 (с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, включая указанные даты), пени по день фактического исполнения обязательства.

Ответчик отзыв на иск не представил.

Рассмотрев материалы дела, суд установил:

Как следует из материалов дела, 01.08.2019 общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (поставщик), и общество с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» (покупатель), заключили договор поставки № 1.

В рамках данного договора Поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить «Товар», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.1. Договор поставки № 1).

Наименование, количество, цена, сроки, и суммы поставки, порядок доставки Товара указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.2 Договор поставки).

Покупатель производит оплату в размере 100 % от стоимости «Товара» с момента подписания договора, либо согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 3.3 Договор поставки № 1).

Покупатель производит расчет с Поставщиком путем перечисления причитающийся суммы платежным поручением на расчетный счет Поставщика (п. 3.4 Договор поставки № 1).

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (п. 3.5 Договор поставки №1).

Поставщик обязан: отгружать товар в адрес Покупателя в согласованные сроки (п. 4.1.1 Договор поставки №1).

Извещать надлежащим образом Покупателя об отправке Товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара (п. 4.1.2 Договор поставки № 1).

В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленные количество в кратчайшие сроки (п. 4.1.4 Договор поставки jfe 1).

Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до момента исполнения обязательств Сторон настоящего договора (п. 9.1 Договор поставки № 1).

В ходе исполнений договорных обязательств Покупатель произвел выплаты согласно выставленным счетам, подписанным спецификациям.

26.05.2020 г. подписана спецификация № 12 к Договору поставки № 1 от 01.08.2019 г. на общую сумму 769 089 руб. в этот же день произведена оплата по счету № 12 (за запчасти) платежным поручением № 758 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Срок поставки по наличию в г. Благовещенск после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 12 к Договору поставки № 1).

Произведена частичная поставка Товара на сумму 87 164 руб.

Задолженность по поставке Товара составляет 681 925 руб.

02.12.2020 г. подписана спецификация № 32 к Договору поставки № 1 от 01.08.2019 г. на общую сумму 3 182 728 руб. в этот же день выставлен счет № 35 (за запчасти к электровозам).

09.12.2020 г. произведена оплата платежным поручением № 410 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: в течение 25 рабочих дней г. Благовещенск Амурской области после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 32 к Договору поставки № 1).

Произведена частичная поставка Товара на сумму 148 900 руб.

Задолженность по поставке Товара составляет 3 033 828 руб.

21.12.2020 г. подписана спецификация № 34 к Договору поставки № 1 от 01.08.2019 г. на общую сумму 1 882 536 руб.

21.12.2020 г. выставлен счет № 37 (за РВД).

23.12.2020        г. произведена оплата платежным поручением № 534 на указанную сумму.Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: в течение 25 рабочих дней г. Благовещенск Амурской области после 100% оплаты.

Поставка по указанной спецификации не была произведена, задолженность по поставке Товара составляет 1 882 536 руб.

Общая задолженность по Договору поставки № 1 составляет -5 598 289 руб.: 681 925 (спецификация 12) + 3 033 828 (спецификация 32) + 1 882 536 (спецификация 34) = 5 598 289 руб.

12.01.2021        общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (поставщик), и общество с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» (покупатель) заключили договор поставки № 2.

В рамках данного договора Поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить «Товар», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.1. Договор поставки № 2).

Покупатель производит расчет с Поставщиком путем перечисления причитающийся суммы платежным поручением на расчетный счет Поставщика (п. 3.4 Договор поставки № 2).

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (п. 3.5 Договор поставки № 2).

Поставщик обязан: отгружать товар в адрес Покупателя в согласованные сроки (п. 4.1.1 Договор поставки № 2).

Извещать надлежащим образом Покупателя об отправке Товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара (п. 4:1.2 Договор поставки № 2).

В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленные количество в кратчайшие сроки (п. 4.1.4 Договор поставки № 2).

Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до момента исполнения обязательств Сторон настоящего договора (п. 9.1 Договор поставки № 2).

В ходе исполнений договорных обязательств Покупатель произвел выплаты согласно выставленным счетам, подписанным спецификациям.

14.10.2021 г. подписана спецификация № 20 к Договору поставки № 2 от 12.01.2011 г. на общую сумму 458 310 руб. в этот же день выставлен счет на оплату № 30 (за запчасти).

21.10.2021 г. произведена оплата по платежному поручению на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки 40 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 20 к Договору поставки № 2).

Поставка по указанной спецификации не произведена, задолженность по поставке Товара составляет 458 310 руб.

14.10.2021 г. подписана спецификация № 24 к Договору поставки № 2 от 12.01.2011 г. на общую сумму 868 464 руб. в этот же день выставлен счет на оплату № 34 (за запчасти).

25.10.2021 г. произведена оплата платежным поручением № 371 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: в течение 40 рабочих дней г. Благовещенск Амурской области после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 24 к Договору поставки № 2).

Поставка по указанной спецификации не была произведена, задолженность по поставке Товара составляет 868 464 руб.25.10.2021 г. подписана спецификация № 32 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 5 395 776 руб. в этот же день выставлен счет № 42 (за запчасти).

26.10.2021 г. произведена оплата платежным поручением № 394 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки 30 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 32 к Договору поставки № 2).

Произведена частичная поставка Товара на сумму 3 254 720 руб.

Задолженность по поставке Товара составляет 2 141 056 руб.27.10.2021 г. подписана спецификация № 22 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 7 672 589 руб. в этот же день выставлен счет № 32 (за запчасти).

28.10.2021 г. произведена оплата платежным поручением № 410 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки 40 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 22 к Договору поставки № 2).

Произведена частичная поставка Товара на сумму 7 018 065 руб.

Задолженность по поставке Товара составляет 654 524 руб.

08.11.2021 г. подписана спецификация № 37 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 1 615 700 руб. в этот же день выставлен счет № 47 (за запчасти).

09.11.2021 г. произведена оплата платежным поручением № 451 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки 40 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 37 к Договору поставки № 2).

Произведена частичная поставка Товара на сумму 524 700 руб.

Задолженность по поставке Товара составляет 1 091 000 руб.

22.11.2021 г. подписана спецификация № 39 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 9 004 250 руб. в этот же день выставлен счет № 49 (за запчасти на погрузчик).

26.11.2021 г. произведена оплата платежным поручением № 544 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки 60 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 39 к Договору поставки № 2).

Произведена частичная поставка Товара на сумму 1 249 314 руб.

Задолженность по поставке Товара составляет 7 754 936 руб.

22.11.2021 г. подписана спецификация № 41 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 4 757 314 руб. в этот же день выставлен счет № 48 (за запчасти для буровой).

26.11.2021 г. произведена оплата платежным поручением № 545 на указанную сумму.

Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки 60 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 41 к Договору поставки № 2).

Произведена частичная поставка Товара на сумму 2 756 170 руб.

Задолженность по поставке Товара составляет 2 001 144 руб.

17.12.2021 г. подписана спецификация № 45 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 7 952 082 руб. в этот же день выставлен счет № 55 (за запчасти к экскаватору).

23.12.2021        г. произведена оплата платежным поручением № 641 на указанную сумму.Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки 60 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 45 к Договору поставки № 2). Произведена частичная поставка Товара на сумму 7 952 082 руб. В настоящий момент задолженность по поставке Товара составляет 932 560 руб.

10.03.2022        г. подписана спецификация № 4 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 1 277 000 руб. в этот же день выставлен счет на оплату (за запчасти).

11.03.2021 г. произведена оплата платежным поручением № 413 на указанную сумму.Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 4 к Договору поставки № 2).

Поставка по указанной спецификации не была произведена, задолженность по поставке Товара составляет 1 277 000 руб.23.03.2022         г. подписана спецификация № 5 к Договору поставки № 2 от 12.01.2021 г. на общую сумму 287 745 руб. в этот же день выставлен счет на оплату (за запчасти).

24.03.2022 г. произведена оплата платежным поручением № 27 на указанную сумму. Спецификаций определен срок поставки Товара.

Условия поставки: г. Благовещенск Амурской области, срок поставки в течение 15 рабочих дней после 100 % оплаты (п. 2.1 Спецификация № 5 к Договору поставки № 2).

Поставка по указанной спецификации была произведена частично, задолженность по поставке Товара составляет 736 845 руб.

Ранее Покупатель оплатил выставленный счет № 52 от 18.11.2021 г. (за запасные запчасти на самосвал FAW СА3250 серия j6). Оплата произведена платежным поручением № 538 на общую сумму 8 898 158 руб.

Произведена частичная поставка Товара на сумму 4 190 742.

Задолженность по поставке Товара составляет 4 707 416 руб.Общая задолженность по Договору поставки № 2 составляет - 22 623 255 руб.: 458 310 (спецификация 20) + 868 464 (спецификация 24) + 2 141 056 (спецификация 32) + 654 524 (спецификация 22) + 1 091 000 (спецификация 37) + 7 754 936 (спецификация 39) + 2 001 144 (спецификация 41) + 932 560 (спецификация 45) + 1 277 000 (спецификация 4) + 736 845 (спецификация 5) + 4 707 416 (счет 52) = 22 623 255 руб.

Доказательств поставки продукции либо возврата денежных средств в размере ответчиком суду не представлено.

Оценивая правовую природу договора, о взыскании задолженности по которому заявлен настоящий иск, суд, исходя из содержания совокупности прав и обязанностей сторон, их объема, полагает, что в силу специфики своего предмета по правовому содержанию и характеру он является договором поставки. Отношения сторон по такому договору регулируются нормами ГК РФ – параграфом 3 главы 30 «Поставка товара»

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается в силу положений статьи 310 ГК РФ.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Часть 1 ст. 511 АПК РФ предусматривает, что поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.

Обязательства по оплате товара истец исполнил надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями заключенного договора поставки. Поскольку ответчик принял оплату, следовательно, у него в силу закона возникло обязательство по его поставке.

Статьей 307 ГК РФ предусмотрено право кредитора требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьей 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения договора.

Вместе с тем ответчик обязательство по поставке товара либо возврату денежных средств в размере 5 598 289 руб. –по договору поставки № 1 от 01.08.2019; 22 623 255 руб. –по договору поставки № 2 от 12.01.2020 не исполнил, опровергающих требования истца доказательств в порядке статьи 65 АПК РФ суду не представил.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика 5 598 289 руб. – основной долг по договору поставки № 1 от 01.08.2019 (возврат предоплаты); 22 623 255 руб. – основной долг по договору поставки № 2 от 12.01.2020 подлежат удовлетворению на основании статей 309, 314, 454, 486, 506, 511 ГК РФ.

Истцом ко взысканию предъявлены пени в размере 277 898 руб. – пени, исчисленные в соответствии с п. 7.2 договора поставки № 1 от 01.08.2019 по ставке 0,01 % от стоимости не поставленного товара за период с 22.01.2020 по 25.01.2023 (с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, включая указанные даты); 289 138 руб. – пени, исчисленные в соответствии с п. 7.2 договора поставки № 2 от 12.01.2020 по ставке 0,01 % от стоимости не поставленного товара за период с 21.12.2021 по 25.01.2023 (с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, включая указанные даты), кроме того, заявлено о взыскании пени по день фактического исполнения обязательства

Как предусмотрено правилами ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 7.2 договоров в случае несвоевременной поставки товара, покупатель имеет право начислить поставщику пени в размере 0,01 % от стоимости не поставленного товара.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным. Неустойка подлежит взысканию в заявленном размере.

Претензионный порядок истцом соблюден, в материалы дела представлена претензия от 31.10.2022 и доказательства направления претензии.

Государственная пошлина по делу в силу п. 1 ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 166 943 руб., уплачена истцом по платежному поручению от 21.12.2022  №2004 в сумме 168 464 руб. В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в размере 166 943 руб. и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Госпошлину в размере 1 521 руб. следует возвратить истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)- 5 598 289 руб. – основной долг по договору поставки № 1 от 01.08.2019 (возврат предоплаты); 22 623 255 руб. – основной долг по договору поставки № 2 от 12.01.2020 (возврат предоплаты); 277 898 руб. – пени, исчисленные в соответствии с п. 7.2 договора поставки № 1 от 01.08.2019 по ставке 0,01 % от стоимости не поставленного товара за период с 22.01.2020 по 25.01.2023 (с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, включая указанные даты); 289 138 руб. – пени, исчисленные в соответствии с п. 7.2 договора поставки № 2 от 12.01.2020 по ставке 0,01 % от стоимости не поставленного товара за период с 21.12.2021 по 25.01.2023 (с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, включая указанные даты); пени по ставке 0,01 % от  суммы долга 28 221 544 руб., начиная с 26.01.2023 по день фактического исполнения обязательства по уплате долга 28 221 544 руб.; 166 943 руб. – расходы по госпошлине.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 1 521  руб., уплаченную по платежному поручению от 21.12.2022  №2004.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

 

Судья                                                                                                А.А. Стовбун