АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

пр-кт Ленина, стр. 32, Екатеринбург, 620000 http://fasuo.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии кассационной жалобы к производству и об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем

использования систем видеоконференц-связи № Ф09-47/26

Екатеринбург

14 января 2026 г. Дело № А47-3368/2024

Арбитражный суд Уральского округа в составе судьи Краснобаевой И.А., рассмотрев материалы кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 16.06.2025 по делу № А47-3368/2024 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2025 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» к обществу с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ" о взыскании задолженности по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022 в размере 4 222 222 руб., процентов за пользование денежными средствами за период с 28.12.2022 по 29.01.2024 в размере 476 906,59 руб. с дальнейшим начислением процентов на сумму основного долга до даты фактической оплаты задолженности,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ" к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» о взыскании денежных средств в размере 12 187 076,40 руб., из которых: 500 000 руб. - сумма аванса по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022; 11 687 076,40 руб. - неустойка за нарушение сроков окончания работ за период с 01.11.2022 по 01.01.2024 по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022 (с учетом уточнений),

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Уральский завод новых технологий, общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК", общества с ограниченной ответственностью "Автопартнер-Р, общества с ограниченной ответственностью "СК "АВАНГАРД",

У С Т А Н О В И Л:

кассационная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных

ст. 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и, руководствуясь ст. 278 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Согласно части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности осуществления видеоконференц-связи.

В Арбитражном суде Уральского округа и Арбитражном суде Оренбургской области имеется техническая возможность для проведения судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, назначенного на 02 февраля 2026 года на 15 час. 00 мин., с использованием систем видеоконференц-связи.

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 73, 153.1, 184, 185, 278 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины удовлетворить. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» отсрочку уплаты государственной пошлины в сумме 50 000 руб. до окончания кассационного производства.

Принять кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» от 24.12.2025 № 56 к производству Арбитражного суда Уральского округа.

2. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 02 февраля 2026 15:00 в помещении суда по адресу: 

<

...> стр. 32, этаж 2, Зал 206.

3. Удовлетворить ходатайство по рассмотрению кассационной жалобы путем использования систем видеоконференц-связи.

Поручить Арбитражному суду Оренбургской области организацию видеоконференц-связи в целях участия лиц, участвующих в деле, в судебном заседании Арбитражного суда Уральского округа, назначенном на 02 февраля 2026 15:00.

В Арбитражном суде Оренбургской области видеоконференц-связь в зале № 9/4 (IP адрес 172.30.106.101).

4. Лицам, участвующим в деле, разъясняется их право обеспечить явку представителя в судебное заседание, назначенное с использованием систем видеоконференц-связи, как в суд, рассматривающий дело, так и в суд, обеспечивающий организацию видеоконференц-связи. Заявление ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в таком случае не требуется.

5. Копию настоящего определения направить в Арбитражный суд Оренбургской области.

6. Отзыв на кассационную жалобу и иные документы по делу могут быть представлены в Арбитражный суд Уральского округа посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru в разделе «Электронный страж». Сервис подачи документов в электронном виде также доступен по веб-адресу http://my.arbitr.ru.

7. Адрес для корреспонденции: 620075, 

<

...>. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

8. Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru.

Судья И.А. Краснобаева