СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

город Томск Дело № А27-11871/2022  

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2023 года. Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: Председательствующего судьи Смеречинской Я.А., судей Вагановой Р.А.,  ФИО1, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО2, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» ( № 07АП-10197/2022) на  решение от 09.09.2022 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А2711871/2022 (судья Беляева Л.В.) по исковому заявлению некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (650070, Кемеровская  область - Кузбасс, Кемерово город, ФИО3 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Сибирский строитель» (650010, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово город,  Тельбесская улица, дом 34, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки по договору подряда в сумме 588 009 рублей 76 копеек,  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 09.09.2022 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А2711871/2022 оставить изменить, резолютивную часть решения изложить следующим  образом:  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель»  (ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 495 166 рублей  

12 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины по исковому  заявлению в сумме 2 000 рублей.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель»  (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по  исковому заявлению в сумме 10 429 рублей 47 копеек.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину по исковому заявлению в сумме 2 330 рублей 54 копейки.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Сибирский строитель» (ИНН 

<

***>) судебные расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 473 рублей 68 копеек.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Сибирский строитель» (ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 

<

***>) неустойку в  сумме 495 166 рублей 12 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины  по исковому заявлению в сумме 1 526 рублей 32 копейки.  

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

Председательствующий Я.А. Смеречинская 

Судьи Р.А. Ваганова 

ФИО1