22/2023-9568(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-10075/2022

город Саранск

20 февраля 2023 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия"  

к обществу с ограниченной ответственностью "Анелия",  о взыскании 10075097руб. 71коп. неустойки,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с  ограниченной ответственностью «Транс - Север»,  

при участии представителей: 

от истца: ФИО2, по доверенности № 01/23 от 09.01.2023 г.,  от ответчика: ФИО3, по доверенности № 10 от 05.12.2022 г.,  

от третьего лица: ФИО4, по доверенности № АО ТС /17 от 10.01.2022 г.,  руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Анелия" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного казенного  учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 1993915руб.  54коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Анелия" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину  в сумме 14521руб.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме  58854руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.12.2021 4:50:48

Кому выдана Кшняйкин Юрий Анатольевич