АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01, http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-15115/2019

г. Барнаул

16 декабря 2019 г.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Музюкина Д.В.,  руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить полностью. 

Взыскать с акционерного общества специализированного застройщика  «Барнаулкапстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торгово- промышленная компания «Сибирь-Контракт» 1 294 330 руб. 16 коп. неустойки, а также 14  626 руб. судебных расходов.  

Неустойку взыскивать по день фактической уплаты суммы основного долга в  размере 31 001 920 руб., начиная с 16.12.2019, в размере 1/300 действующей на дату  уплаты пеней учетной ставки Центрального банка Российской Федерации в день от  неуплаченной суммы основного долга.  

Встречный иск удовлетворить полностью. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная  компания «Сибирь-Контракт» в пользу акционерного общества специализированного  застройщика «Барнаулкапстрой» 150 450 руб. 14 коп. неустойки, а также 5 358 руб.  судебных расходов.  

В результате зачета взыскать с акционерного общества специализированного  застройщика «Барнаулкапстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Торгово-промышленная компания «Сибирь-Контракт» 1 143 880 руб. 02 коп. неустойки,  а также 9 268 руб. судебных расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная  компания «Сибирь-Контракт» в доход федерального бюджета 156 руб. государственной  пошлины.  

Взыскать с акционерного общества специализированного застройщика  «Барнаулкапстрой» в доход федерального бюджета 11 317 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.  

Судья Д.В. Музюкин