Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«10» июля 2020 г. Дело № А12-1910/2020  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Миловановой И.В., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой В.О., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительный элемент»  (400075, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки  

в судебном заседании участвуют представители: от истца: не явился, извещен, 

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 05.06.2020 № 16 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд   

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительный элемент»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ  года рождения) неустойку в сумме 692822,89 руб., расходы на оплату услуг представителя  в сумме 15000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5199 руб.  

В остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительный элемент»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 26856 руб.  

Решение может быть обжаловано в течении месяца со дня принятия в Двенадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья И.В. Милованова