900108936_36713540 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-28119/23-5-223

г. Москва

22 августа 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

истец: Публично-правовая компания "Военно-строительная компания" (119160, город  Москва, Знаменка улица, дом 19, корпус 4, кабинет 402, ОГРН: 1207700151427, дата  присвоения ОГРН: 09.04.2020, ИНН: 9704016606)  

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительные ресурсы" (454045,  Челябинская область, Челябинск город, Корабельная улица, дом 15, помещение 5, ОГРН:  1157451000464, дата присвоения ОГРН: 21.01.2015, ИНН: 7451384634)  

о взыскании неустойки в размере 877 904 руб. 96 коп. за период с 16.02.2022г. по  16.12.2022г., неустойки с 17.12.2022г. по день фактического исполнения обязательств  (подписание итогового акта) по формуле: (цена Договора - стоимость фактически  выполненных работ) х количество дней просрочки х 1/300 х установленный размер  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты неустойки,  штрафа в размере 100 000 руб. 00 коп.  

при участии: согласно протоколу; 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительные ресурсы"  ОГРН: 1157451000464, ИНН: 7451384634) в пользу Публично-правовой компании  "Военно-строительная компания" (ОГРН: 1207700151427, ИНН: 9704016606) штраф  100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., а также 2 301 (две тысячи триста один) руб. 00 коп.  расходов по оплате госпошлины.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: Е.Н. Киселева