Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  город Пермь  

30.05.2024 года Дело № А50-5501/24 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Макаричевой Ю.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Компас» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Комфорт+» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения, неустойки,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Комфорт+» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Компас» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  неосновательное обогащение в размере 400 000 (четыреста тысяч) руб.,  неустойку в размере 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. за период  с 21.04.2023 по 25.06.2023 г., проценты за пользование чужими денежными  средствами в размере 51 719 (пятьдесят одна тысяча семьсот девятнадцать)  руб. 43 коп. за период с 26.06.2023 по 30.05.2024, продолжить начисление  процентов на сумму задолженности в размере 400 000 руб. по правилам ст.  395 ГК РФ с 31.05.2024 г. по день фактической оплаты, а также расходы по  оплате госпошлины в размере 13 090 (тринадцать тысяч девяносто) руб.  

 Выдать обществу с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Компас» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) справку на возврат госпошлины в размере 462 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина